在合同中需要確定具體的合同條款，包括合同金額、履行方式、違約責任、爭議解決方式等。加工合同范本怎么寫怎么才能寫好？這里分享一些加工合同范本怎么寫，方便大家學習。

加工合同范本怎么寫篇1

甲方：安達(錦鴻)洗水廠

乙方：

為了共同效益，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議：

1、甲方提供必須要的場地、生產設備、原材和貨源;乙方員必須服從甲方公司的管理規定。

2、甲方經乙方提供食、宿(按餐扣費，宿舍水、電、衛生費等)。

3、乙方因質量和管理造成經濟損的(如：拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時一簽一簽的等);乙方全賠。

4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價如下：

扁樹脂(半圓)

二位0.70元/條 四位0.90元/條 六位1.20元/條

八位1.40元/條 十位(全條)1.60元/條(水后同價)

注:全泡不做壓皺0.30元/條;中褲0.25元/條、知褲0.20元/　圓樹脂：

二位0.80元/條 四位1.20元/條 六位1.50元/條形碼 八位1.80元/條

十位2.20元/條(封頂) 打膠針0.30元/條(包定位)

5、乙方在生產過程中，必須節省能源、原料等;用原料量月底平均計算不能超過0.60元/條，如超過金額由乙方承擔。

6、一切機械由甲方維修，如有人為現象，甲方有權按原價扣罰;同時應隨時檢查和保護各種設備;有問題及時通知廠方處理、維修;如已經壞貨再說機械設備有問題，一切視為推御責任。

7、如貨源充足時、乙方不夠工人上班導致出不了貨時，甲方有權外發加工，外發之差價由乙方承擔。

8、乙方操作過程中發生現的次品，當時扣罰;其余的與客戶對數時所點次品確認為準，但必須在當月扣除。

9、乙方在甲方工作期間必須按時、按質完成生產任務，如果甲方需打板之類，乙方必須隨叫隨時到(打板不計費，打板通知20分鐘不到，每次罰50元)

10、乙方承包加工費結算為2個月，乙方工人工次資由甲方代發，工人由乙方直接管理，甲方不承擔責任。

11、如乙方達不到甲方質量要求，甲方可單方解除本合同，解除后45天內支付乙方所有加工費。

12、如因樹脂引起的需要下機過水的，扣過水費0.80元/條。

13、乙方人員必須從甲方公司管理規定;乙方不得在外承包與甲方業務相關的工種，否則甲方可單方解除本合，乙方加工費沒收。

14、點次品的該工藝次品按第3條承擔，不點次品的客戶按金額的3%扣除。

15、乙方工人的水電費由乙方承擔。

16、以上規定，經甲、乙雙方同意并共同遵守執行，合同一式二份，自雙方簽字起生效。

乙方簽名： 甲方簽名：

年 月 日

加工合同范本怎么寫篇2

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國經濟合同法》等法律、法規和相關規范的規定，經甲、乙雙方協商達成一致意愿，簽訂本合同。

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、加工材料要求：

1、原鋼材由甲方提供，甲方提供的材料必須符合國家相關質量要求，同時提供有效的材料質量保證書和檢驗報告等相關材料。

2、材料進廠時，需經甲、乙雙方對數量(噸)進行認可，并當面雙方簽字抽樣封存，甲方并及時對原材料進行抽檢、盤圓過磅工作，加工后的鋼材按理論計算其重量。

四、質量要求：

1、甲方對原鋼材質量負責，經乙方加工后如有質量問題，由雙方經辦人對進廠時的抽樣進行送檢。如是甲方原鋼材質量問題由甲方負責。如是乙方人為造成質量問題，由乙方負責賠償甲方所發生的全部費用。

2、乙方嚴格按甲方提供的料單、規格、尺寸、數量及相關規范進行加工，加工后的產品要符合現行施工規范及強制性條文的相關規定，否則乙方承擔相應責任并賠償甲方的全部損失。

3、甲方因更改而未及時通知乙方造成的損失與乙方無關。

五、加工費約定：

免費加工

六、工期要求：

甲方材料提前五天供貨到廠后，乙方按照甲方的工期要求制作并送達甲方現場，乙方保證工期。如果因為甲方材料不及時送到而造成的工期延誤，乙方不承擔責任。

七、供貨要求：

乙方加工3—5噸，加工工期為1—2天，甲方如因工期原因需求量增大，應提前通知乙方做好相應的調整，乙方不得有拖延現象，如果有類似情況發生，乙方負責賠償甲方由此引起的全部損失費用。

八、計算依據和付款方式

1、乙方送出成品以米數乘以相應理論量計算，不計算省耗。即￠6.5×0.261㎏/m(每噸返還4138米)￠8.0×0.395㎏/m(每噸返還2685米)

￠10×0.617㎏/m(每噸返還1728米)￠12×0.888㎏/m(每噸返還1140米)

九、材料保證金：

乙方向甲方繳納保證金五萬元整(￥50000.00元)，甲方出據收條。(保證金在主體封頂之后十日內退還，如超出壹個月乙方有權收取每天1%的違約金)。

十、違約責任：

1、甲方不得將鋼筋交由其它廠加工(國家行政機關、地方政府、建設方、監理和法律法規要求終止該項工作，以及乙方無能力加工除外)，否則應承擔乙方造成的損失，損失按保證金的20%計算。

2、由于乙方在履行合同期間未按要求工期送貨，造成甲方損失，乙方應承擔責任并賠償甲方全部損失費。

3、乙方為甲方加工的產品不合格，甲方有權終止合同，乙方承擔由此造成的甲方全部損失，并扣違約金總額的20%

十一、合同爭議：

因履行本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的向有關部門申請仲裁或向人民法院進行起訴。

十二、合同生效與終止

簽合同時，乙方向甲方繳納保證金，本合同雙方簽字蓋章之日起生效，甲乙雙方結算并支付完所有加工費自動失效。

十三、合同份數：

本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

負責人：負責人：

經辦人：經辦人：

電話：電話：

年月日年月日

加工合同范本怎么寫篇3

甲方：____限公司

乙方：__X身份證號碼：__

____有限公司（以下簡稱甲方）與__X（以下簡稱乙方）經友好協商，乙方愿意追隨甲方以謀求發展，依據有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，特制定以下合作協議：

第一條：甲方自愿提供給乙方一個不計費用的辦公地點（本公司的一張辦公桌和通訊設備）供其使用，同時還提供本公司的相關業務資料給乙方；乙方可根據自己的實際情況自行安排開展業務工作，不受考勤時間的約束，自行安排辦公時間。

第二條：乙方自行解決交通費和業務招待費。

第三條：甲方應乙方要求，可隨時安排并配合乙方開拓業務；乙方在洽案需要的情況下，甲方可提供會議室供乙方使用。

第四條：乙方的所有客戶在終止合作協議后歸乙方所有，甲方不得占為己有。

第五條：甲乙雙方合作的業務范圍包括：鑄造，沖壓，機械加工。

第六條：甲乙雙方合作的業務提成范圍依據所述的第五條，其業務提成為方式為：甲方按乙方協定確認的產品加工費的單價計算收取；產品加工費的差價多余部分，由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣稅后核算支付結清；結算付款方式為：以客戶資金到達甲方指定的帳戶之日起，在7日內給乙方結算一次，每次結算按實際到帳金額結清。

第七條：甲方應按乙方委托簽定的產品加工合同要求組織生產；其產品質量的檢測與驗收，乙方按委托加工產品合同的約定來檢測并驗收產品。如甲方加工的產品與乙方委托加工合同技術不符合，由此造成的產品質量，交貨時間，一切損失由甲方全部負責。

第八條：乙方必須維護甲方公司的形象，不得有損壞甲方公司形象的行為。

第九條：甲方提供給乙方業務代理合同，乙方接受甲方領取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的有效時間為10個工作日，此合同須按時返回，如遇節假日順延。

第十條：違約責任：甲方在支付乙方的業務提成費用時，如未按約定時間支付費用的，每延遲一天增加應付金額的5%作為違約金，直至該筆金額的全額支付完為止。

第十一條；本協議自簽定之日起生效，合作期限5年，在合作期內，任何一方不得擅自變更或解除合作協議。如需變更本協議條款時，應經雙方協商同意后，再達成書面協議方可生效。

第十二條：本協議爭議的解決方式：首先是雙方協商解決；其次是協商不成之后，可通過法律途徑解決。

第十三條：本協議未盡事宜可另行商議；本協議共壹頁，一式貳份，雙方各持一份具有同等法律效力。

甲方（簽章）：乙方（簽章）

日期：

加工合同范本怎么寫篇4

甲方：

地址：

法定代表人：

傳真：__________________

乙方：

地址：

法定代表人：

甲乙雙方本著共同發展、互惠互利的原則，根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規及政策規定，經雙方充分協商，就甲方龍宇品牌系列產品的定作加工事宜，達成如下協議，共同信守。

一、合作形式

1、乙方按照甲方提供的樣品生產龍宇品牌系列產品。在本合同有效執行期間，該品牌乙方無權以任何形式銷售。

2、在合作過程中，產品生產所需的包材由甲方負責提供的部分。甲方應自訂單下達后15日內，將前述包材運輸至乙方倉庫，甲方提供包材2%的備損率，多供部分不計加工數量。甲方提供給乙方的包材應符合產品包裝標準。如甲方未能按時、按質、按量提供給乙方應交付的包材，乙方除對無法履行本合同不負責外，還有權向甲方索取停工待料的損失;甲方特此同意確認。

3、定作加工產品的質量要求樣品確認：

(1)質量要求：產品無毒無害、符合國家標準(或行業要求)：按樣生產，各批次質量和計量均必須穩定;保持產品外包整潔。

(2)樣品確認：雙方簽字確認并封樣品，并作為產品驗收和產品質量標準判定依據，樣品一式2份，甲乙雙方各執1份，樣品應附書面說明。

(3)包裝上文字、圖片、標識等內容物必須符合國家規定的相關法規，甲方負責審核確認，因商品外包裝問題所產生的投訴等均由甲方負責，與乙方無關。

二、生產及銷售文件的確認和使用

1、在本合同正式簽訂同時，乙方向甲方提供加蓋公章確認的營業執照副本、生產許可證、衛生許可證復印件各1份;甲方向乙方提供蓋公章確認的營業執照副本復印件、商標注冊證復印件各1份、法人代表授權書原件1份，作為本合同附件。

2、甲方在乙方處生產的所有品牌產品，外包裝上必須注明乙方為生產商(制造商)。

3、乙方提供甲方三證(營業執照、衛生許可證、生產許可證)的，甲方同意按乙方要求：

(1)乙方同意甲方在委托給乙方加工的產品上標注乙方的三證(即公司名稱、生產許可證、衛生許可證)，協議期間甲方免費使用乙方三證信息。非由乙方加工生產的產品不得使用乙方三證在市場銷售。如發現市場有非乙方生產的產品，乙方有權向甲方懲罰該批產品銷售貨款3倍的違約金額。

(2)由乙方所生產的產品的最后包裝工序必須在乙方處實施完成。

三、產品生產質量標準與檢驗

1、乙方對乙方采購的所有原材料質量負責。

2、乙方向甲方承擔產品質量責任。

3、乙方保證所代加工的產品質量完全符合雙方約定并符合中國所頒布的國家標準，或符合在技術監督局通過或備案的企業標準。

4、甲方有權在現場對每批次產品進行抽檢，乙方質檢責任人必須同時在現場。

5、如因市場銷售和行業監管需要委托技術監督部門或衛生監督部門進行抽檢的，檢驗費用由提出方承擔。

6、因甲方原因，在加工過程損壞乙方提供的包材及原液，乙方予以相應的經濟賠償。

四、價款或酬金(單位：肆仟元人民幣，不含稅)

1、乙方為甲方生產前述產品的收費標準，詳見附件《產品訂貨單》。對乙方產品加工定做要求：

(1)產品組件(配方)應包括：(包材、標簽、液體)。

(2)產品包裝要求：依據甲方要求(箱裝數)。

3、如屬于分期交貨的，雙方每次以訂單方式確認交貨數量、時間等。

4、合同價格清單中，如果單價和數量的乘積總和與總價不一致時，以單價為準并修正總價。

五、結算方式

1、合同(訂單)訂立后3日內甲方需預付總額50%的貨款。

3、乙方賬戶信息：

開戶銀行：中國農業銀行股份有限公司廈門西柯支行

開戶名稱：廈門傳茗生物科技有限公司

賬號：40337001040005631

六、交貨的時間、地點，運輸方式及費用承擔：

1、交貨時間：一般交貨日期為：包材到齊后7日內。如遇到不可抗力因素(如地震、水災&&自然災害等)情況無法按時完成生產的，乙方必須在規定或訂單約定的交貨日(乙方收到甲方生產訂單起三個工作日內以書面形式給予甲方正式確認交貨日期)交貨日期前5日以書面的形式通知甲方，同時確認調整后的交貨日期。

2、交貨地點：乙方倉庫。甲方收貨人驗收意見視為甲方的驗收意見。

3、運輸方式及費用承擔：選擇以下方式：

甲方自提貨物;費用由甲方承擔。

七、驗收標準和方法：

1、按照合同規定的質量要求、圖紙或樣品作為驗收標準。

2、甲方收到乙方貨物的，應進行書面簽收。甲方收貨后需在三個工作日內對貨物數量進行驗收入庫。并根據雙方約定的產品質量要求、樣品對所收貨物進行抽檢，如有質量問題甲方應及時(三個工作日內)書面通知乙方。甲方未及時驗收或未在前述期限內提出異議的，視為產品驗收合格。

3、如抽檢時未發現質量問題，但在售賣過程發現質量問題甲方也應及時(三個工作日內)書面通知乙方。

4、甲乙雙方對貨物質量問題發生爭議時，可由法定質量監督查驗機構提供查驗證明。

5、交貨量允許在訂單量的5%短溢，乙方應妥善保管甲方財產，并于合同終止后，剩余財產全部歸還甲方。

八、違約責任：

1、乙方違約責任

(1)乙方未經甲方同意，不得更改產品的配方和檢驗標準，若甲方同意修改，則應當按質論價，重新核定價格。

(2)乙方未按合同規定包裝加工定做貨物，需返工或從頭包裝的，應當負責返工或從頭包裝，

并承擔因此而支付的費用。

2、甲方違約責任

(1)甲方未經乙方同意，不得使用乙方三證及商品條形碼于非乙方生產的產品上，否則，由此而造成的任何損失均由甲方承擔，乙方有權追究甲方一切法律責任。如乙方發現市場有非乙方生產的甲方產品使用乙方三證的，甲方須向乙方支付違約金20，000_元。

(2)甲方如中途變更產品或包裝物數量、規格、質量的，應提前15天書面通知乙方，否則因此造成的損失由甲方全部承擔。

(3)甲方無故解除合同，應償付乙方總額的60%違約金。

(4)甲方應按時支付加工費用，每延遲一日，甲方應按照未付款的1%的標準向乙方支付違約金，甲方超過30日仍未支付的，乙方有權處理代工的貨品，并有權解除本合同。

九、質量責任特別約定：

1、乙方生產的產品通過與留樣對照確認為乙方責任，則乙方無條件進行返工，直至合格。如乙方按照甲方確認的樣品生產產品，且所使用的材料配方等符合國家標準的，該產品進行銷售后有造成消費者損害的,乙方不承擔相關責任。

2、由乙方生產、檢驗合格的產品如有特殊說明質量保證儲存條件要求的，甲方應按說明儲存條件存放并實施管理。經過與留樣對照、驗證屬于甲方人為責任的不合格品或甲方保管不善等原因造成損失的與乙方無關。

十、其他未盡事宜約定

1、乙方有責任向甲方提供產品的主要成份，便于甲方商業宣傳及產品說明書的撰寫。

2、甲乙雙方均應遵守國家產品質量、包裝標示、宣傳管理等一切法規，一方違規，另一方均有權提出終止合作，并由違規方承擔一切責任。

3、使用甲方三證的產品、包裝，甲方應在包裝印刷之前讓乙方進行三證審核、確認。

4、合作加工的甲方品牌產品，在市場銷售過程中出現一切問題雙方均應及時溝通，相互協商，根據已有的約定分清責任，在處理過程中雙方應緊密協作。

十一、本合同有效期自20__年9月日起至20__年9月日止。

十二、本合同壹式貳份，甲乙雙方各持壹份，經雙方代表簽字并加蓋公章起生效。

十四、本合同如有未盡事宜，雙方協商解決。如協商不成，則將所爭議事項提交生產商所住地人民法院解決。

加工合同范本怎么寫篇5

合同編號：

簽訂日期：

定作方：(以下簡稱甲方)

承攬方：(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

第一條加工成品

品名：貨號：

顏色：尺碼：

第二條服裝數量

1、計量單位：

2、數量：

第三條原材料的提供

由甲方提供原材料，具體見下：

材料名稱數量質量：

提供日期：

第四條服裝質量

加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

第五條技術資料、圖紙提供

1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。

2、乙方(yifang)在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在2天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在2內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

第六條報酬

1、加工單價：

2、總金額(元)：

第七條包裝方式

內用，外用包裝，包裝費由__方承擔。

第八條服裝交付

1、交貨地：

2、產品的交(提)貨期限：。

第九條服裝驗收

1.驗收期間：

2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

第十條定金/預付貨款

(1)甲方應于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

(2)甲方應于_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

第十一條報酬結算

1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起_日內，一次性付清合同約定的全部款項;

第十二條留置權

如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

第十三條違約責任

1、甲方的違約責任

(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

(4)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

2、乙方的違約責任

(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的`費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。

(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

(9)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十四條爭議解決

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。第十八條其他約定

本合同經雙方簽字后于_年_月_日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份;

甲方(章)：乙方(章)：

電話：電話：

年月日年月日

加工合同范本怎么寫篇6

加工、訂貨合同

合同編號：______________

簽訂日期：______________

甲：____________________

乙：____________________

經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

品（材料）名

規格、型號

單位

數量

單價

金額

交貨日期

超欠幅度%

貨款共計人民幣（大寫）

1.質量標準：______________________________________

2.交貨（運輸）辦法及地點：________________________

3.質量檢驗及驗收辦法：____________________________

4.包裝要求及費用負擔：____________________________

5.結算辦法及期限：________________________________

6.原材料供應辦法：________________________________

7.其他：

經濟責任：

甲方承擔

（1）變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失________________。

（2）中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值的違約金。

（3）自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之一的違約金。

（4）未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

（5）未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

（6）實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

（7）錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

（8）其他

乙方承擔

（1）產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價；甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

（2）未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然        需要的，應照數補交；不需要的，可以退貨，并承擔損失；不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值的______違約金。

（3）包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

（4）未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

（5）不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

（6）產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

（7）其他：____________________

甲乙雙方由于人力不可抗拒的原因而不能履行合同時，經雙方協商或有關機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

本合同一式_______份。有效期自______年______月______日到_______年______月______日止

甲方：代表人：

地址：電話：

開戶銀行：賬號：

乙方：代表人：

地址：電話：

開戶銀行：賬號：

加工合同范本怎么寫篇7

合同編號：______________

承攬人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委托代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

定作人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委托代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

定作物名稱

完工時間

檢驗時間和地點

檢驗標準及方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條圖紙提供

承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復

第七條轉包

1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第八條保密

承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。

第九條變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十條協助

1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。

2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十一條監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十二條保管

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十三條加工費結算辦法與時間

_____________________________________。

第十四條付款

定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

第十五條留置

定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

第十六條本合同解除的條件：

1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；

3．雙方通過書面協議解除本合同；

4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；

5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

第十七條質量保證

承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。

第十八條違約責任

1．承攬人的違約責任

（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的.有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

（2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。

2．定作人的違約責任

（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。

（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十九條聲明及保證

承攬人：

1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。

2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

定作人：

1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。

2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十條通知

1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：______________________________。

3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十一條合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十三條爭議的處理

1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十四條不可抗力

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十五條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十七條合同的效力

1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

承攬人（蓋章）：_________定作人（蓋章）：__________

法定代表人（簽）：_____法定代表人（簽）：______

委托代理人（簽）：_____委托代理人（簽）：______

簽訂地點：_______________簽訂地點：________________

_________年_____月_____日_________年______月_____日

加工合同范本怎么寫篇8

合同編號：______

簽訂日期：年月日

經供需雙方協商、簽訂本合同，共同信守。

二、

1.質量標準：___________________________

2.交貨、運輸辦法及地點：_____________________

3.包裝要求及費用負擔：______________________

4.結算方式及期限：________________________

5.特約事項：___________________________

三、

1.本合同簽訂后，具有法律效力。如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時，限在事故發生后五天內通知對方。雙方應立即協商，另立協議書。重要產品報業務主管部門備案。

2.如有一方不履行合同條款規定，由合同管理機關按國家合同規定進行裁定，由違約方承擔經濟責任，賠償對方損失。

3.供需雙方由于人力不可抗拒的災害和確非企業本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商同意，由合同管理機關查實證明，可免于承擔經濟責任。

4.其他未盡事項，另訂附件。

四、本合同一式份，甲乙雙方、開戶銀行、主管機關各一份。

供方：(蓋章)需方：(蓋章)

企業照號碼：企業照號碼：

開戶銀行帳號：開戶銀行帳號：

企業負責人：企業負責人：

代表：(蓋章)代表：(蓋章)

加工合同范本怎么寫篇9

合同編號：___________簽訂地址：______________________

甲方(全稱)：

乙方(全稱)：

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，經雙方友好協商，達成一致意見，簽訂本合同。

一、甲方委托乙方制作服裝系列產品，具體規格型號、數量、單價及價格詳見附后清單。

二、產品質量標準、特殊工藝要求及費用負擔：。

三、交貨時間及方法：乙方收到甲方預付款個工作日內交貨，送達方式另行協商確定，交貨時由甲方確認，并在乙方的送貨單上簽字。

四、驗收標準及期限：甲方自收貨日內按樣衣標準進行驗收。如有質量問題，應在此間提出，逾期由甲方自行承擔。

五、包裝要求及費用負擔：

六、交(提)貨方式地點：

七、交付定金預付款數額及時間：

八、結算方式及期限：甲方自收貨日內以現金或者轉帳的方式付清貨款。

九、服務：

1、產品交付使用一月內，如因乙方原因出現的產品質量問題，乙方負責調換、修改，費用由乙方負擔。

2、本次批量生產之后，如甲方提出增補制作要求，在布料規格質量及價格與本次產品相同的基礎上，乙方依樣衣標準制作，經雙方協商另簽訂合同。

十、違約責任：

1、乙方加工生產以甲方確認的樣衣為準，中途如因甲方原因提出更換布料及款式、色彩等，由此產生

的責任及費用由甲方承擔并相應延長交貨日期。甲方未按約定支付預付款，乙方可以不予制作并相應延長交貨期限，直至甲方交付預付款后，按合同相應要求開始制作;甲方未按約定時間交付貨款，甲方應按欠交貨款的5%/月利率向乙方交納違約金。

2、中途如因乙方原因提出的需要更換布料及款式、色彩等需征得甲方同意，否則由此產生的的責任及費用由乙方承擔，如需延長交貨日期，由雙方另行協商。

十一、由于不可抗力災害和確非一方本身的原因而不能履行合同時，可以免除違約責任。

十二、其他未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

十三、本合同一式二份，雙方各執一份，自雙方簽字之日生效。交易完畢(含付清貨款)本合同自行作廢。

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

法定代表人：(簽字)法定代表人：(簽字)

委托代理人：(簽字)委托代理人：(簽字)

聯系地址：聯系地址：

聯系電話：聯系電話：

開戶行：開戶行：

帳號：帳號：

簽訂時間：年月日簽訂時間：年月日

附：委托制作服裝系列產品規格型號、數量、價格等明細清單

人員類別規格型號

數量

單位

單價(元)

計價(元)

備注

合計人民幣金額(大寫)萬仟佰拾元角分(￥)

此清單與合同一并生效。

甲方：乙方：

代表：代表：

年月日年月日

加工合同范本怎么寫篇10

合同編號：＿＿＿＿＿＿

簽訂日期：一九年月日

供

經………………………………雙方協商、簽訂本合同，共同信守。

需

一、

┌────┬─────┬──┬──┬──┬──┬───────────┐

│││││││交貨時間│

│品名│規格質量│單位│單價│數量│金額├──┬──┬──┬──┤

│││││││││││

├────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│││││││││││

├────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│││││││││││

├────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│││││││││││

├────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│││││││││││

├────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤

│貨款共計人民幣（大寫）│

└──────────────────────────────────┘

二、

１．質量標準：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２．交貨、運輸辦法及地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３．包裝要求及費用負擔：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４．結算方式及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５．特約事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、

１．本合同簽訂后，具有法律效力。如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時，限在事故發生后五天內通知對方。雙方應立即協商，另立協議書。重要產品報業務主管部門備案。

２．如有一方不履行合同條款規定，由合同管理機關按國家合同規定進行裁定，由違約方承擔經濟責任，賠償對方損失。

３．供需雙方由于人力不可抗拒的災害和確非企業本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商同意，由合同管理機關查實證明，可免于承擔經濟責任。

４．其他未盡事項，另訂附件。

四、本合同一式份，甲乙雙方、開戶銀行、主管機關各一份。

┌───────────────────┬──────────────┐

│供方：（蓋章）│需方：（蓋章）│

│││

│企業照號碼：│企業照號碼：│

│││

│開戶銀行帳號：│開戶銀行帳號：│

│││

│企業負責人：│企業負責人：│

│││

│代表：（蓋章）│代表：（蓋章）│

└───────────────────┴──────────────┘

加工合同范本怎么寫篇11

合同編號：____

簽訂日期：

雙方協商、簽訂本合同，共同信守。

一、交貨時間，品名規格質量單位單價數量金額

貨款共計人民幣(大寫)

二、

1.質量標準：__________________

2.交貨、運輸辦法及地點：______________

3.包裝要求及費用負擔：_______________

4.結算方式及期限：________________

5.特約事項：__________________

三、

1.本合同簽訂后，具有法律效力。如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時，限在事故發生后五天內通知對方。雙方應立即協商，另立協議書。重要產品報業務主管部門備案。

2.如有一方不履行合同條款規定，由合同管理機關按國家合同規定進行裁定，由違約方承擔經濟責任，賠償對方損失。

3.供需雙方由于人力不可抗拒的災害和確非企業本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商同意，由合同管理機關查實證明，可免于承擔經濟責任。

4.其他未盡事項，另訂附件。

四、本合同一式___份，甲乙雙方、開戶銀行、主管機關各一份。

供方：(蓋章)需方：(蓋章)

企業照號碼：企業照號碼：

開戶銀行帳號：開戶銀行帳號：

____年____月____日____年____月____日

加工合同范本怎么寫篇12

發包方： (以下簡稱甲方)

承包方： 身份證號碼 (以下簡稱乙方)

為明確責任，保障雙方的權益，保證生產項目發、承包工作的順利進行，根據本項目的具體情況，經甲乙雙方充分協商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執行。

一、項目名稱：

二、項目地點：

三、承包范圍：

四、項目內容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內的原材料、在制品、產成品的轉運等屬承包范圍內的內容。

五、承包方式

1、甲方發包形式為人工費(勞務費)清包。

2、乙方承包范圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。

六、合同價款

最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨臺數結算。工時單價為160元/日。整臺交付單價 元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。

七、開工日期及交付

開工日期： 20_年月日，項目必須在20_年月日全部生產完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規定的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。

(一)過期2日內，每逾1天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。

(二)繼續逾期3天以上至5天以內者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。

(三)繼續逾期5天以上至10天以內者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。

(四)繼續逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以5%的一倍計算。

八、付款方式

1、生產完成驗收合格后，30日內辦理結算，結算總承包價款的80%，結算完畢后15日內，甲方支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發工資時同步支付)。

2、其余5%保修金，自項目結束驗收合格之日起滿60日后10日內付清。

3、生產期間原則上不發生人工費用結算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先征得甲方公司總經理同意方可結算。

九、項目質量

乙方產品質量必須達到公司規定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規范、公司生產計劃要求生產(不含試制產品)，否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

十、項目進度

在生產中，乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產，不得以任何理由要求多用工時，影響生產進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時，由甲方核實，總經理批準后方可具實調整《生產用工計劃》。

十一、甲方工作

1、開工前向乙方提供設計圖紙，乙方應妥善使用和保管。

2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權利。

3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故，責任和經濟損失由乙方全部承擔。

十二、乙方工作

1、乙方負責生產現場設備設施使用保養，設備故障報修。

2、甲方在生產過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職，影響產品質量及工作進度時，可要求乙方更換。

3、生產實行日報制度，乙方應在每日上午上班時間告知甲方生產進度，計劃完成情況、存在的問題和今日生產計劃。

4、乙方應承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責任。

5、為保證生產質量，對于生產難點乙方應先報甲方公司，經甲方確認后方可批量生產，否則由此產生的一切責任由乙方負責。

6、乙方管理人員在生產期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產項目管理人員必須配置手機，并保持24小時開機，保證生產期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通，同時安排節假日及夜間生產值班。

7、乙方生產負責人必須參加甲方召開的生產會議，乙方應落實會議決定的各項事宜。

8、乙方生產過程中產生的垃圾、邊角料及廢料應隨時根據甲方要求有組織的清理運至指定地點。

9、乙方生產完畢后，應負責對因乙方原因人為損壞的設備設施恢復原狀，若乙方無能力或未在規定的時間內恢復，由甲方派人修復，費用由乙方承擔。

10、合同規定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內容)，如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成，甲方有權另行安排其他單位完成，所發生的費用從乙方項目款中扣減，影響工期的責任由乙方承擔。

11、產品驗收后，乙方人員及自帶設備設施在 日內清理撤離完畢做到工完場清，并自行承擔有關費用。

12、乙方自行負責生產勞動力的組織、調配及管理，費用自理。甲方不對乙方生產人員的工資、社保等勞務關系負責。

13、乙方在本合同的執行期內應保守甲方的各項商業秘密不得將有關資料透露給任何第三方。乙方應教育員工保守甲方的各項商業秘密如因乙方員工的原因經甲方允許事宜除外導致甲方有關的商業秘密泄露乙方應承擔相應的法律責任。

十四、材料、設備供應

1、甲方負責供應生產用材料及生產工具，乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內向甲方遞交書面材料，甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續，乙方必須指定人員清點數量、填寫交接清單，乙方應有指定代表簽名。

2、乙方在生產過程中使用甲方的設備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內容)，乙方要負責維修和保養，嚴禁任意損壞，如損壞乙方應向甲方賠償損失，甲方在結算時扣回。

3、材料進廠后不得擅自運出生產現場，如發現甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款，情節嚴重上的送交司法部門處理。

十五、安全生產

乙方在生產過程中必須加強管理，按有關規定采取各項安全保證措施，確保生產安全，否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責任及損失均乙方負責。乙方所有人員要積極主動的執行甲方發布的《安全設備操作規程》，要參與甲方組織的安全培訓。

十六、項目移交

乙方應在產品驗收后規定日內，按甲方提出的整改內容限日整改，承包內容結束后，乙方按甲方規定日內撤出全部生產人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交，視同乙方延誤工期，承擔延誤工期的違約責任。

十七、因甲方材料供應不及時、生產計劃變更或產量減小時造成的乙方人員誤工或停工時，乙方應

立即調整撒離部分(30%～40%)人員另行安排，余下的人員應由甲方組織工作內容并支付日工資。 十八、合同爭議

如遇不可抗力的戰爭、自然災害等造成的損失，由甲乙雙方協商解決。協商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。

十九、其他

此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方簽定后生效，兩份合同書具有同等法律效力。。附件《生產用工計劃》。合同未盡事宜，由雙方按實際情況另行以書面形式協商解決。

甲方：

負責人：

聯系電話：

簽訂日期：

加工合同范本怎么寫篇13

合同編號___________

簽訂日期__年__月__日

供方(全稱)：______

需方(全稱)：______

根據《中華人民共和國經濟合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規格、數量、價格、交提供日期：

二、質量標準、驗收方法及地點：

____________________________________

三、原材料來源及互利方法：

____________________________________

四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

____________________________________

五、貨款結算時間及方法：

____________________________________

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：______________

七、經濟責任：

____________________________________

八、其他：

____________________________________

九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

____________________________________

十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。

____________________________________

十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國經濟合同法》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

____________________________________

十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。

____________________________________

十三、本合同有效期自年月日至年月日止。

供方：法人委托書號碼___需方：法人委托書號碼___

營業執照號碼營業執照號碼

供方：(蓋章)需方：(蓋章)

負責人：負責人：

代表：(簽字)代表：(簽字)

開戶銀行：帳號：開戶銀行：帳號：

電話號碼：電掛：電話號碼：電掛：

住址：住址：

加工合同范本怎么寫篇14

供方(全稱)：________

地址：________電話：________

法定代表人：________職務：________

需方(全稱)：________

地址：________電話：________

法定代表人：________職務：________

根據《中華人民共和國民法典》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期

二、質量標準、驗收方法及地點：________

三、原材料來源及互利方法：________

四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：________

五、貨款結算時間及方法：________

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：________

七、經濟責任：________

八、其他：________

九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。

十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國民法典》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。

十三、本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。

供方：________________________________

代表人：_____________________________

________年____月____日

需方：________________________________

代表人：______________________________

________年____月____日

加工合同范本怎么寫篇15

承攬方：_________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工木門油漆，經雙方充分協商特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工產品：

品名、規格、單位、數量等見清單

第二條加工成品質量要求：按定作方的工藝要求制作，（門厚45mm），加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據。

第三條技術資料，樣塊提供辦法：

承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的樣塊或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應及時回復，提出修改意見。承攬方對于承攬的工作，定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

第四條合同總價為小寫￥42690.00大寫肆萬貳仟陸佰玖拾元整。油漆加工完畢提貨時支付￥40500.00，大寫肆萬零伍佰元整，安裝完畢，如油漆沒有質量問題，驗收合格后支付余款￥2190.00，大寫貳仟壹佰玖拾元整！

第五條驗收標準和方法：

按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

第六條提貨的時間和地點：

提定作物期限應當20__年4月16日提貨，按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期提定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。提定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第七條包裝要求：里面用保護膜包裝，外面用紙皮包裝！

第八條違約責任：

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金，為總金額的5％；

5、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

本合同自年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式貳份，雙方各留存一份。

定作方：（蓋章）

承攬方：（蓋章）

_____年_______月______日