建設施工合同范本模板

時間：2024-02-19 07:23:59 子東合同范本

現今社會公眾的法律意識不斷增強，很多場合都離不了合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么正式、規范的合同是什么樣的呢?以下小編在這給大家整理了一些建設施工合同范本模板，希望對大家有幫助！

建設施工合同范本模板1

上訴人：_________________名稱：_____________

住所：________________

電話：______________

法定代表人：_________________名稱：________________

職務：______________

委托代理人：_________________姓名：_____________

性別：_____________

年齡：______________

民族：_________________

職務：_________________

工作單位：______________

住所：________________

電話：______________

上訴人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決，現提出上訴。

上訴理由及請求：________________

(上訴理由應全面陳述對第一審人民法院在認定事實和適用法律上的不當或錯誤，提出所根據的事實和理由，包括在一審程序中未提供的事實、理由和證據。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)

此致

___________人民法院

上訴人：______________(蓋章)

法定代表人：______________(簽章)

__________年_____月_____日

建設施工合同范本模板2

發包方：(甲方)

承包方：(乙方)

依照合同法和原郵電部頒發的“626”號文件等有關法律法規的規定，經雙方協商一致，簽訂本合同并嚴肅履行。

一、建設內容

(1)工程名稱

二、計價方式

(1)參照結算表價格按實結算。

(2)款項支付與移動結算同步。

三、建設工期

(1)根據移動公司要求，在規定的期限內完成。

四、違約責任

(1)甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如預期不付，按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金。

(2)發生合同糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成的，可申請調解，或者直接向人民法院起訴。

五、其他

(1)本合同一式四份，甲乙雙方各執貳份。

(2)本合同未盡事宜，由雙方協商解決，另行簽訂補充協議。

(3)本合同自雙方簽訂之日起生效。

(4)其他相關本項目的約定，見附件。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

建設施工合同范本模板3

甲方(發包方)：

乙方(承包方)：

地址：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，甲乙雙方就本建設工程事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：建設工程

2、工程地點：

3、資金來源：

4、工程建設內容：

二、工程承包方式及范圍

1、工程承包方式：本工程采用包工包料方式由乙方承建。

2、承包范圍：

(1)乙方按圖紙設計的要求來施工，承擔本工程基礎、結構主體工程施工。

(2)砌體部分：乙方按甲方提供設計圖紙承擔一層車庫、電梯間、樓梯間墻體。承擔二至八層所有外墻墻體、樓梯間、電梯間、分戶隔墻施工，墻體采用180厚粘土磚砌筑;

(3)門窗部分：乙方按甲方提供的設計圖紙承擔一層⑾軸車庫門、入戶門施工：承擔二至八層所有外墻門窗、每層二單元入戶門的施工。窗采用閩凱鋁合金，門采用奮安防盜門;

(4)梯間部分：乙方按甲方提供的設計圖紙承擔石板材桃花紅貼梯面，不銹鋼樓梯扶手，梯間墻面水泥漆，公用照明;

(5)外墻水泥砂漿粉刷、永得利外墻水泥漆，內墻(有砌筑部分)采用水泥砂漿粉刷。

(6)屋面部分：隔熱層及防水層;

(7)水電部分：乙方按甲方提供的設計圖紙承擔套內照明部分預埋管埋設，承擔水、電到戶(到配電箱、水表箱)。

(8)基礎按圖中正負00到二米三的標高來做，施工過程中如果基礎不結實，由甲方另行計價。

(9)外墻架：由乙方來定。

(10)澆水泥時，一切上料的東西由乙方來定，甲方無權干涉。

三、合同期限

本工程合同工期總日歷天數天，即開工日期為年月日，竣工日期為年月日。

四、質量標準

工程質量標準：承建分部分項工程質量合格

五、合同價款

本房屋由乙方承建：(1100元/㎡)。

六、工程質量和技術要求

l、乙方必須嚴格按甲方核定的工程內容、設計方案、施工圖紙、文件說明進行實施，抓好工程質量。

2、乙方應按施工圖紙要求編制施工組織設計，確定施工進度計劃。施工期間，應按甲方要求工程進度、施工質量和相關控制措施的情況。

3、工程建設使用的主要原材料，在進場時經檢驗合格后方可使用。乙方需提供原材料的產品。

4、工程施工過程中隨時接受甲方的檢查檢驗，乙方應為檢查檢驗提供便利條件。所有分部、分項工程必須由甲方指定的施工監管人員驗收合格后方可進行下一道工序施工，并及時做好工程工作。未經檢查驗收的，乙方擅自進行下一道工序施工，甲方有權責成乙方返工。若乙方自行隱蔽未辦理手續，則未簽證部分在工程決算中不予確認。關鍵部位未經簽證乙方自行隱蔽，甲方有權要求復驗，由此產生的所有費用由乙方自行承擔。

5、本工程施工前，甲方必須保證通電、通水、通路，建筑面積平整，不能影響施工。

七、安全施工

在施工期間，乙方應遵守安全生產的有關規定;嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。乙方必須辦理好有關的保險業務，參與工程建設的施工人員必須投保人身意外傷害險。因乙方采取安全措施不力造成的事故責任和因此發生的費用由乙方承擔。

八、工程變更

工程原設計需要變更時，應征得甲方同意，并由原設計單位提供變更后的相應圖紙與說明。因變更導致合同價款的增加，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。未經甲方同意擅自增減項目、規模、更改設計方案，由此造成的工程造價增

加，浪費或影響工程質量等后果均由乙方自行負責。

九、工程竣工驗收

工程具備竣工驗收條件，乙方向甲方申請工程竣工驗收，遞交竣工驗收報告提供完整的竣工資料。對符合驗收要求的工程，甲方收到竣工報告后將進行初步驗收，同時將向甲方申請驗收。甲方收到乙方申請驗收時，需在十五天之內組織驗收。

十、工程價款的支付與結算

1、本工程合同簽訂后，甲方付給乙方進場費十萬元，澆筑到三層樓板，甲方及時付給乙方三層總造價的60%，計585000元整。乙方將第三層至第六層澆筑完，甲方及時付給乙方三層總造價的60%，計585000元整。乙方將第七層至第八層澆筑完，甲方及時付給乙方工程進度款391000元整。

2、工程在結算后的三個月內甲方無法付清剩余款項的，按《中華人民共和國合同法》第二百八十六條執行。甲方住建房每平方米按1600元抵押給乙方換臵。

十一、違約責任

1、甲方不按合同約定支付工程進度款，導致施工無法進行時，乙方可停止施工，由甲方承擔違約責任。

2、因甲方原因造成工程延誤所造成的經濟損失由甲方負責，若因乙方原因造成工程延誤造成的經濟損失由乙方負責，并由此承擔相應的經濟責任。若遇有人力不可抗拒的自然災害而發生的損失，按國家有關規定處理。

十二、合同爭議解決辦法

合同執行過程中出現爭議應雙方協商解決;協商不成的，可以向甲方所在地的人民法院起訴。

十三、附則

1、本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。

2、本合同經甲乙雙方簽字及簽證單位蓋章后生效。

3、乙方施工范圍不包括管道、電梯安裝、消防水池、室外工程、下水溝及水溝內外的粉刷。

4、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商一致并經簽證單位同意且簽訂補充協議，作為本合同的補充款。

5、主樓全部完工后，三個月內甲方無能力支付工程款時，甲方必須以樓房三層和五層抵押給乙方。

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

法定代表人：(蓋章)法定代表人：(蓋章)

單位賬戶名稱：單位賬戶名稱：

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：賬號：

簽訂時間：年月日

建設施工合同范本模板4

施工合同即建筑安裝工程承包合同，是發包人和承包人為完成商定的建筑安裝工程，明確相互權利、義務關系的合同。

發包人(全稱)：__________________

承包人(全稱)：__________________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

工程立項批準文號：

資金

二、工程承包范圍:

三、合同工期：開工日期竣工日期

四、工程質量標準:質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定為合格工程標準為依據, 承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經發包人認可后執行。

五、合同價款

金額(大寫)：_____________________________元(人民幣)

￥：_____________________________元

六、組成本合同的文件包括：

1、本合同專用條款

2. 標準、規范及有關技術文件

3、圖紙

4、工程量清單

5、工程報價單或預算書,雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成.

七.發包人向承包人提供圖紙日期和套數：6套.發包人應按專用條款約定的日期和套數，向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的，發包人應代為復制，復制費用由承包人承擔。承包人應在施工現場保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

監理單位委派的工程師

姓名：_______________職務：________________發包人委托的職權：__________________

需要取得發包人批準才能行使的職權：______________________________________________

發包人派駐的工程師

姓名：________________職務：________________________

職權：_________________________________________________________________________

承包方項目負責人: 承包人委托的職權:

項目經理:

八.雙方約定現場工程師工作職權:

工程師代表在工程師授權范圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，并在48小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應于工程師發出口頭指令后7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后48小時內不予答復的，視為口頭指令已被確認。

承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令后24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。項目經理按發包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯系時，項目經理應當采取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內向工程師關交報告。責任在發包人或第三人，由發包人承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期;責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。

九.發包方的工作:

1.在開工前7日內將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至約定地點，保證施工期間的需要;開通施工場地與城鄉公共道路的通道，約定的施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通;

2.向承包人提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責;

辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批準手續(證明承包人自身資質的證件除外)在開工前7日內完成;

3.確定水準點與座標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗在開工前7日內完成;

4.組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底在開工前7日內完成;

5.協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物(包括文物保護建筑)