當雙方發生糾紛時，只要按照合同的約定，就可以很好地解決爭議，而不用去提起訴訟。如何才能寫出優秀的工程設備租賃合同范本簡單？這里給大家分享工程設備租賃合同范本簡單供大家參考。

工程設備租賃合同范本簡單篇1

甲方(承租方)：

乙方(作業方)：

為了確保挖機在租賃過程中正常運行，經甲乙雙方就挖機租賃有關事宜進行協商，特簽訂本合同。

一、甲方的權力和義務

l、甲方承擔挖機的柴油消耗和隨機配備工作人員的食宿，以及設備的保管。

2、甲方提供作業任務。

3、甲方負責挖機作業全面管理，合理制定施工計劃。

二、乙方的權力和義務

l、提供8成新以上的挖機一臺，機械操作手兩名，確保車況正常，如因機械故障，月度內維修保養時間不得超除三天，若有超出甲方保留處罰的權力。

2、乙方自理挖機的維修配件和輔油開支，以及業務往返的差旅費用。

3、乙方應服從甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工過程中自身人為造成的安全責任。

三、租賃期間作業時間規定：

租賃期間挖掘機的作業時間聽從現場安排，工地視24小時均為工作時間，作業人員保證隨叫隨到。

四、進退場費用規定

甲方租賃乙方挖掘機期限不足2個月的，進出場費用由甲方承付;達到2個月以上(含2個月)的進場費由甲方承付，乙方負責出場費用。

五、租金計算

1、合同宗旨為月度租賃，但是為更好的充分利用和管理，按天計算。用挖斗的____元/月，用破碎錘的____元/月。

2、每月按27天計算，挖斗每天為____元/天，破碎錘____元/天。

3、天的計算。

甲方沒有工作面，正常計日工，工長開據任務單。

甲方有工作面，由于乙方的.原因(如機械故障)，不能作業的，一天內耽誤2小時以內的，不做扣除，工長出具任務單。耽誤超過2小時在5小時以內的，扣除半天，按半天計算，工長出具任務單。如超出5小時，但又能及時工作的，有工長視工作情況而定。一天的開始從凌晨6點開始計算到次日凌晨6點。

六、租賃費用的計量與支付

1、計量。挖掘機司機每天從工長出開據任務單，每月25日前拿任務單到合同部開出結算單，然后到材料部、機械部、工區主任簽字。

2、支付。

七、安全責任及設備保管

1、甲方必須提供安全的施工環境，正確指揮施工，如乙方覺得施工環境太差，工作難度太大，作業很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方強行施工，造成設備及人員傷亡，甲方全部承擔賠償。

2、如出現甲乙雙方事先沒有預測的事故發生，造成設備損壞和人員傷亡，甲方承擔責任。

3、屬乙方挖機手責任，造成設備損失和人員傷亡由乙方承擔責任。

4、乙方責任人員必須聽從安排，積極、主動配合甲方責任人員的指揮，優質高效完成每天的工作，并遵守甲方的作業時間和規章制度。

5、挖機在租賃中如出現被盜或人為破壞甲方負責賠償。

八、綜上所述，甲、乙雙方互相遵守，確保施工正常進行。本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程設備租賃合同范本簡單篇2

尊敬的審判長、審判員：

四川法銀律師事務所受岳陽設計院及成都分院的委托，指派我們擔任岳陽設計院及成都分院的代理人。現發表如下代理意見：

一、被上訴人的請求已超過訴訟時效

1.《民法通則》第136條規定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為年5月中旬。然而，被上訴人于年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。

2.被上訴人從未提交任何關于訴訟時效中止、中斷和延長的證據。

3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關于訴訟時效延續的事實依據;然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實”，認定訴訟時效連續。這里，所謂的“基礎事實”，完全是“憑空而來”的。

據此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關系，被上訴人的請求也已經超過訴訟時效，喪失勝訴權。

二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關系

1.成都分院《營業執照》載明的.“成立時間”為年12月12日，而《機械設備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。

2.《租賃合同》最后一條明確約定“經雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。

3.候聯界確系岳陽設計院成都分院的負責人，但是，并不是候聯界的所有行為，都應由岳陽設計院承擔責任。只有其“在職務范圍內”的行為，才能由岳陽設計院承擔責任。

4.岳陽設計院的經營范圍是“工程設計”，租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務范圍內”的行為。其責任不應當由岳陽設計院承擔。

5.建設工程領域，普遍存在借用資質的現象。候聯界除在使用岳陽設計院的資質外，還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質。而且廣安智豐公司具有“施工資質”。憑什么認定，候聯界的簽字行為就代表岳陽設計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?

三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》

1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據是“候連書、候穎淵是岳陽設計院的職工”。

針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經辦人秦光明。

法官問：“候連書是不是岳陽設計院的職工?”

秦光明答：“不知道是不是岳陽設計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。

被上訴人的經辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設計院的職工呢?

然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責任。

2.《租賃合同》第6條約定：設備進出場時，要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設備進出場單。

另外，與協議履行相關的證據，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽設計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關系。

3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關系。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證，則應當承擔不利的后果。

四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”

1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區)的勞務承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業主方簽訂的《勞務合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。

2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內部承包協議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設計院。

3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設計院的分支機構了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。

綜上所述：

1.白鶴灘電站二工區是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。

2.候連書及侯穎淵并非岳陽設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設計院或成都分院，其責任也只能由廣安智豐公司承擔。

3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。

此致

遂寧市中級人民法院

四川法銀律師事務所

杜正武付賢禹律師

二〇一三年一月十五日

【工程設備租賃合同】相關文章：

工程設備租賃合同范本簡單篇3

出租方：(簡稱甲方)

承租方：(簡稱乙方)

乙方因工程需要向甲方承租垂直運輸設備：施工人貨電梯。 甲乙雙方為明確設備租賃的權利及義務，經共同協商，訂立以下幾條款以便雙方共同遵守執行。

一、 設備名稱、數量及設備租賃交接地點、使用地方。

1、 設備名稱：

2、 租賃數量：

3、 租賃設備交接地點：

租賃使用地點：

4、 設備使用高度：

二、 租賃期限

賃期限自 年 月 日起至使用完畢停用為止。乙方若超期使用，可續簽補充協議，但必須提前十五天通知甲方，辦理續租手續。

三、日期：

租賃日期：合同經雙方簽字蓋章生效后于 年 月 日安裝驗收，或安裝三天后開始計算租賃費至設備租賃結束停用為止。

四、租賃期設備的維修，保養與其它：

1、設備租賃期間維護保修工作由甲方承擔。維修一般工作必須在四小時內完成，機構換件不超過8小時，特殊故障在24小時完成，未能解決的扣除相應租賃費。

2、甲方設備進入乙方現場后，乙方有義務協助甲方保管好設備的各種附件，并由乙方提供庫房一間用于保管。若發生損壞或丟失由乙方承擔并負責賠償。

2、 租賃設備的操作人員每臺三人。(工資由乙方承擔)

4、租賃設備的操作由乙方負責，費用由乙方支付，由于操作不當發生的安全事故由乙方負責，所發生的費用由乙方承擔。由于違章指揮所發生的費用有責任方承擔。

5、甲方設備進入乙方現場后，乙方應安排好設備及各種附件保管和管理工作。

五、甲乙雙方責任

1、乙方負責設備的基礎施工，基礎必須符合設備的參數要求，滿足設備的使用性能，若因基礎問題(未按甲方提供的數據施工)所造成的一切損失由乙方負責，造成甲方設備損失由乙方承擔。如因甲方所提供的數據錯誤，所造成的損失由甲方承擔。

2、乙方不得對所租的甲方設備進行銷售、轉讓、改制、轉租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有權的行為。甲方有權檢查設備的完好情況，乙方應提供一切方便。

3、租賃設備的報驗費由甲方承擔。

4、租賃設備納入乙方設備管理范圍。

5、乙方提供必要的安裝場地、電源及道路暢通工作，協助甲方做好設備的垂直度、水平度的觀測，電梯附墻安裝孔由項目負責，使之符合規范要求。

6、乙方負責教育員工不要亂動設備，未經甲方許可動用設備所造成的安全事故及設備損壞由責任方負責。

7、甲方負責提供必要的食、宿便利條件。

8、甲方操作人員聽從乙方的正常工作安排管理，如甲方操作人員不聽從乙方的正常安排，乙方有權退回更換人員，并賠償相應的損失。

9、甲方租賃設備由乙方調度，人員24小時聽從乙方安排管理指揮。

10、甲乙雙方在施工前要認真勘察現場，工程項目應由甲方按乙方的要求自行編制施工安裝方案，并指定有針對性的安全技術措施，甲方必須嚴格按乙方的要求，納入乙方安全體系管理及規范管理。

六、違約責任

未經雙方同意，任何一方不得中途變更或銷除合同，違約方按經濟合同法的有關款承擔違約責任。

七、本合同一經簽定，對甲、乙雙方具有同等法律約束效力。未盡事宜由甲、乙雙方協商解決。

八、本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，雙方簽字蓋章生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程設備租賃合同范本簡單篇4

合同編號：___________________

出租人：___________________(以下簡稱“甲方”)

承租人：___________________(以下簡稱“乙方”)

擔保人：___________________(以下簡稱“丙方”)

第一部分：合同要點

第二部分：標準條款

第一條租賃物所有權

1、承租人確認，出租人是租賃物的唯一所有權人，除非承租人根據本合同規定在租賃期滿后按合同約定取得租賃物所有權。未經出租人同意，承租人不得采取任何侵害出租人所有權的禁止行為。

2、承租人租賃期間占有、使用租賃物在任何情況下均不視為租賃物的所有權和其他權利轉讓給承租人。

3、如因第三方對租賃物主張權利、采取保全和強制措施，使出租人的所有權遭受危害時，承租人應采取措施阻止危害發生，并立即通知出租人。出租人因遭受危害而發生的全部費用及損失，由承租人償還給出租人。

第二條租賃物的交付、使用、保管及維修

1、租賃物交付時，須在甲乙雙方共同參與下對租賃物情況進行驗收。驗收完畢，雙方代表在“租賃物交付證書”上簽字，確認租賃物交付日期。

2、在出租期限內，本合同項下租賃物只允許在本合同規定的范圍內使用。未經甲方書面同意，乙方不得擅自改變租賃物的使用用途，不得拆卸、變更設備。承租人變更租賃物使用地點，應提前7日書面提出申請，經出租人同意后，方可變更。

3、在租賃期間內，承租人負責使用并保管租賃物。由此造成的第三方人身或財產損害的，承租人承擔全部責任，應進行相應賠償。出租人不承擔任何責任。

4、承租人使用期間，因第三人向出租人主張權利而造成出租人任何損失或費用的，全部由承租人承擔(包括但不限于律師費、訴訟費、交通費、運輸費等)。如由出租人墊付的，由承租人償還給出租人。

5、租賃期間內，承租人保證租賃物處于良好工作狀態(正常磨損除外)。承租人應承擔通知、告知甲方維護、保養、維修租賃物的責任。

6、租賃期間租賃物需加入保險時，所有費用由乙方承擔;

7、租賃期間如遇當地的工商管理、稅務征收、礦山管理等諸如國家強制性政策、規定及管制事宜時，由乙方負責協調處理并承擔全部費用。

第三條出租設備的租金計算方法及支付時間

1、乙方應在租賃物交付之前支付租金，之后須在每月租金支付日到期前七日支付下月租金。若逾期超過7

天，甲方有權立即收回出租設備且不退還乙方所付租金及履約保證金，同時乙方必須賠償甲方因此而造成的損失。

2、本合同項下租賃物租金的計算：

月租：月工作不超小時;每月超出部分按小時計算,乙方須在支付下月租金的同時，向甲方支付當月的超班費。月工作量小時數以車輛計時表或GPS顯示數據中數值高的為準。

3、由于天氣變化或乙方的種種原因而導致租賃物出現停機情況，延誤時間由乙方承擔，月租金保持不變，

仍按整月計算。

4、租賃物按月租期計算，按月結算。

第四條履約保證金

1、在支付第一個月租金的同時，乙方應當向甲方支付在本合同第一部分約定的履約保證金。在出現下列情況時，甲方有權扣減部分或沒收全部履約保證金：

●乙方未能按本合同及時足額地向甲方支付租金及本合同所約定的其他費用。

●乙方未經甲方事前書面同意，擅自變更作業地點、作業環境、使用用途及拆卸、變更設備。

2、租期到期后，甲方確定乙方無拖欠任何應支付給甲方的租金及本合同所約定的其他費用后，甲方將按多退少補的原則，不計利息退還履約保證金。

第五條禁止行為

未經出租人書面同意，承租人不得實施下列行為：

1、未經出租人書面同意，擅自變更租賃物使用地點、交付給第三人或可能損害出租人權利的行為;

2、向任何第三人出售、轉讓、轉租租賃物或對租賃物設定抵押、擔保及任何可能侵害出租人所有權的行為;

3、對GPS系統進行改動、拆除、損毀或人為破壞(如安裝有GPS系統)。

4、未經出租人書面同意，擅自變更、涂改、人為損壞租賃物的標志、標識。

5、未經出租人書面同意，承租人不得轉讓其在本合同項下的任何權利和義務。

第六條擔保及擔保人

1、承租人應按照出租人的要求，就承租人在本合同項下租金及其他款項的支付義務和其他義務，提供包括但不限于抵押、質押、保證、留置等形式的擔保。

2、擔保人在此確認，擔保人為承租人在本合同項下的一切債務向出租人提供不可撤銷連帶擔保責任。

3、擔保人的保證責任范圍：承租人在本合同項下應付給出租人的全部款項，包括但不限于全部租金、費用、逾期罰息和其他應付款，以及出租人因實現權力所發生的全部費用。

第七條違約責任

1、任何一方直接或間接的違反本合同的任何條款或不承擔或不及時、充分的承擔本合同項下其應承擔的義務構成違約行為，守約方有權書面通知要求違約方糾正其違約行為并采取充分、有效、及時的措施消除違約后果，并賠償守約方因違約方之違約行為而遭致的損失，包括守約方因違約方的違約行為而遭致的直接的經濟損失及任何可預期的間接損失及額外的費用。其中，額外費用包括不限于律師費用、訴訟費用、財務費用及差旅費等。

2、如承租人發生以下任何情形，則視為違約：

1)承租人未能按時足額支付任何到期租金或其他應付款項的;

2)承租人拒絕履行本合同或承租人與出租人簽署的其他合同中的債務的;

3)承租人未經出租人書面同意，實施第五條禁止行為的;

4)承租人或擔保人提交與本合同相關的虛假材料和文件的;

乙方違反本合同規定項下的，甲方有權收回租賃物，同時解除本合同，并有權要求乙方支付其實際使用

期間的租賃費用，因此給甲方造成其他損失的，乙方應向甲方承擔一切賠償責任。

3、依據本合同規定，乙方應當返還本租賃物，而不返還的，乙方除應向甲方支付實際使用期間的租賃費外，每延遲一日，應向甲方支付違約金2000元，超過一個月不返還的，甲方有權解除本合同，自行取回租賃物，并要求乙方支付本租賃物價值2倍的違約金。

4、因乙方的原因導致甲方收回租賃物的，由此發生的運輸費等一切費用以及租賃期間的全部運輸費用均由乙方承擔。

5、乙方在租賃期間內發生的.除通常范圍的消耗品的正常消耗之外的其他任何毀損、破損、報廢、丟失等，均由乙方負責，由丙方向甲方承擔連帶賠償責任。

第八條：特別約定

1、丙方承擔乙方履行本協議的不可撤銷連帶責任保證，并不因本協議甲乙雙方當事人的另行付款約定及甲乙雙方當事人的分立、合并、解散而變更。

2、本協議簽署當日，乙方、丙方向甲方提供個人信用資料原件：身份證、結婚證、房產證、戶口本、自有資產證明、個人銀行存款對賬單，其資產合計不低于租賃物的原值。所有資料須為真實，不得虛構資產，如虛構個人信息及資產信息，應承擔相應的法律責任。

3、原則上，設備維修時間均安排在設備閑置期。由于維修時間延長而影響施工時，甲方不承擔由于設備維

修期間引起的其他經濟損失。

4、在如下情況發生時，乙方要承擔全部經濟責任：

●由于事故、使用不當、違反操作規程、疏忽大意、自然災害造成的損壞;

●由于使用了非甲方提供的零部件、輔具造成的損壞;

●未提供應有的工作環境(如腐蝕性強、易遭電擊、坡度過大的施工現場等);

●主觀刻意損壞計時表、設備上各部件或責任事故。

5、出租人免責：無論租賃物是否登記或登記在任何人名下，因使用租賃物或租賃物本身造成的任何人身

傷害或財產損失，包括但不限于交通事故、產品瑕疵等，出租人均不承擔任何責任。若出租人因此遭受任何索賠、損失或費用，應由承租人全額賠償。

6、在租賃設備期間，乙方對設備安全負責。不能使用租賃設備從事非法施工，不能雇傭無駕駛資格人員駕駛設備，必須為駕駛員購買意外傷害保險。

7、乙方必須保證設備GPS及車輛計時表正常工作，在車輛計時表或者GPS失效的情況下，按照每天20小時核算每天租金。乙方逾期付款，甲方有權在不事先通知乙方的情況下拖回設備或用GPS鎖定設備，乙方要承擔由此引起的一切經濟損失。

第九條：其他約定事項

第十條：合同爭議的解決

1、本合同簽訂于市區。經公證后賦予強制執行效力。乙方承諾到期不能履行或不完全履行

本合同項下義務時，自愿接受___________________________的強制執行措施。

2、有關合同一切爭議，當事人均應本著公平、公正、誠實、善良的原則協商解決，甲、乙雙方協商不成，

應提請____________________訴訟解決。

第十一條：___________________合同生效

本合同經雙方授權代表簽字并加公章后生效，本合同一式叁份，由甲、乙、丙三方各執一份。

附件：___________________設備租賃物交付證書及個人身份有效證件復印件

備注：___________________

甲方(出租人)：___________________乙方(承租人)：___________________丙方(擔保人)：___________________

代表：___________________代表：___________________代表：___________________

電話：___________________電話：___________________電話：___________________

地址：___________________地址：___________________地址：___________________

身份證號：___________________身份證號：___________________身份證號：___________________

工程設備租賃合同范本簡單篇5

出租人(甲方)：

承租人(乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租人與承租人的'權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量：

第二條租賃物資的用途及使用方法：

第三條設備租賃期限：自___年___月___日至___年___月___日。因雨天或其他不可抗因素導致無法施工，工期順延。承租人因工程需要延長租期，應在合同屆滿前10日內，重新簽訂合同。

第四條租金、租金支計算方式：收取租金的標準：

第五條租金的支付方式和期限：租金結算方式全部采用現金方式結算，每月30日結算租金。

第六條燃油由乙方提供正規中石油或中石化燃油。

第七條由甲方提供駕駛員1名，工資由甲方提供，食宿由乙方負責。

第八條本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

第九條爭議的解決：設備租賃過程中，出現本合同未盡事項雙方發生爭議的，雙方協商解決，協商未能達成一致的交由工程所在地區管轄。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程設備租賃合同范本簡單篇6

承租單位(甲方)平湖市第一建筑工程有限責任公司 出租單位(乙方) 平湖市明春建筑機械修造廠

根據《中華人民共和國經濟合同法》及有關規定，為明確合同雙方的權利、義務，經雙方協商一致簽訂本合同：

一、工程概況：

1、工程名稱：碧水云天一標段8#9#18#房 2、施工地點：城南路 如意路口 3、機械規格和數量、費用如下：

二、機械施工、租用期限：

塔機安裝完成后并由機械檢測中心簽發合格證及甲方使用日期起，至塔吊起拆卸退場為止，即甲方一周前書面通知為結算日期。辦理施工時，乙方應向甲方提交機械設備和施工機具及配件的生產(制造)許可證、產品合格證和檢測合格證明(復印件);

合同簽訂后在 10 日乙方負責機械進場，安裝及經有關部門簽發合格證、掛牌。延期而造成甲方施工不便發生費用由乙方負責。

機械退場，甲方提前一周以書面形式通知乙方，乙方必須在5日拆卸退場，延期退場而發生費用由乙方負責。

甲方如需延期機械施工、租賃的，甲方提前一周書面通知乙方。 三、乙方提供機械必須符合上表中要求。

1、機械進出場費用，含乙方負責機械進出場費、頂升、所有護墻設施、護墻安裝、拆除費及經有關部門簽發合格、掛牌和退場拆卸運輸等等相關費用，并符合文明施工要求。

2、機械每月租金含每臺機配駕駛員的人工工資，塔機操作時間必須保證甲方的施工生產要求隨叫隨到。操作人員必須持證上崗，駕駛員的工資由甲方發放，但在其每月租金內扣除。不服從管理的，甲方有權要求乙方立即更換人員，并派修理人員住現場。

3、塔機基礎部分施工，予埋地腳螺栓、墻面埋件，乙方提供相關圖紙和施工具體方案，甲方按要求施工，并有乙方現場管理驗收認可，乙方承擔責任。

4、乙方必須提供給甲方有關的證件及施工方案，并承擔相應的責任。

5、乙方的機械操作人員，甲方提供住宿、吃飯等生活條件，但必須執行甲方的各 項規章制度，服從現場管理人員指揮。餐費由機操工自理;

6、平時有關部門的檢查，塔機必須符合驗收要求，一旦須整改，乙方必須派人在12小時內進行整改完畢，乙方負責其費用。 四、機械設備的使用、修理和保養：

1、機械設備的使用、修理和保養由乙方負責，并承擔全部費用。如因甲方原因造成機械故障，其費用由甲方承擔;

2、乙方必須對機械進行全面大修和保養后方可進場，若機械設備發生故障，乙方必須在6小時內修復，達到正常施工，超12小時扣當日臺班，如超過24小時沒有恢復工作，則扣除停機日雙倍的租賃費;

3、甲方使用完后如以后仍需繼續使用，甲方有優先租用該機的權利，雙方以書面形式確立后，乙方應無條件服從。

4、塔機機操工必須持證上崗，進入工地工作，由甲方負責安全生產管理，安排作休，嚴格遵守工地各項規章制度，嚴禁違章作業。每天確保連續作業15小時工作，15小時以外隨叫隨到隨時服務; 五、安全施工：

1、乙方需按安全規程進行操作，如違規操作造成事故的，其責任和因此發生的相關費用均有乙方負責;

2、甲方負責施工現場的安全設施的圍護、搭設。

3、乙方施工須設立安全警戒線，按安全規程進行施工。在裝拆設備時，如因自身安全措施不力而造成事故，責任和損失由乙方承擔;

4、發生傷害事故，甲方為搶救提供必要的條件，發生費用由事故責任方承擔; 六、付款及結算方式：

1、乙方機械設備進場安裝完成后，并經有關部門驗收合格掛牌后(建委合格證)，甲方付進場費12500元，其余款項待乙方退場時甲方提前一周書面通知，并付清所有租金及進出場費;

2、塔吊安裝檢測合格使用后第三月開始支付租金，下月開始逐月支付塔吊租賃費，依次類推，先用后付。

3、租賃費按月計算，超過一個月按實際天數計算。租用期間的工作日連續計算(包括節假日)。但遇春節放假扣除貳拾天租費。 七、違約責任：

1、未經雙方同意任何一方不得中途變更或解除合同。違約方按“經濟合同法”的有關條款處理。

2、解決合同糾紛的方式：雙方應本著互諒互讓的姿態，積極配合，盡可能避免各項糾紛;若合同執行過程中，出現雙方無法解決的糾紛時，可向甲乙雙方簽訂合同所在地法院提出訴訟或申請仲裁。

3、本合同未盡事宜，一律按經濟合同法的有關規定同等有效，本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，簽字蓋章后生效，合同期滿后自然失效。

乙 方：

甲 方：

法人委托人： 法人委托人：

聯系電話： 聯系電話：

地 址： 地 址：

簽訂日期：20_年 月 日

工程設備租賃合同范本簡單篇7

甲方(承租方)：___________________

乙方(出租方)：___________________

根據《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等互利、合作共贏的基礎上，就甲方場地及設施租賃給乙方使用的事宜，經雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條：租賃期限租賃期限為：自____年____月____日起至____年____月____日止。活動完畢撤場。

第二條、租賃場地與設備

1、租賃場地位置位于，合計：___________________元

2、租賃標的物包括：____________________________________

第三條：付款方式

1、合同簽訂后，甲方支付乙方定金(合同金額的&39;50%)，￥大寫人民幣：___________________以給乙方。項目完畢后，甲方向乙方一次性支付合同余款，￥元(大寫人民幣：___________________)，不得超過三日，此合同從雙方簽定之日起生效。

2、收款人資料開戶銀行：___________________

戶名：___________________

賬號：___________________

3、甲方支付乙方款項時，請認準乙方公司收據，并將收據或發票妥善保管。甲方若在無乙方收據或發票情況下支付了款項，按未付款處理。

第四條、甲方責任：甲方按約定的付款方式向乙方付款，逾期未付的金額按每天萬分之五賠付滯納金。

第五條、乙方責任：乙方應按本合同規定的時間和地點將上述設備安裝、調試好，確保活動期內正常使用。

第六條、未盡事宜：雙方協商解決。協商解決的方案作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力，合同一式兩份，雙方各執一份，雙方代表簽字生效。任何一方不得隨意取消合同。

甲方：___________________乙方：___________________

簽約代表：______________簽約代表：________________

____年____月____日____年____月____日

工程設備租賃合同范本簡單篇8

出租方(甲方)：__________

承租方(乙方)：__________公司

根據《中華人民共和國民法典》的規定，為維護雙方的合法權益，經甲、乙雙方當事人協商一致，就工程機械設備租賃達成以下協議：

一、設備的使用地點及工程情況：_________________

二、設備名稱及規格型號：__________________________

三、租賃方式、結算方式及期限：__________

乙方租用甲方設備，在乙方使用地實行_____小時作業，月租金_____元(大寫__________元整)。

租賃期限為壹年，自_____年__月__日起至_____年__月__日止。如乙方繼續租用需簽訂續租合同。

四、設備的所有權

本合同所列的所有租賃設備的所有權屬于出租方，承租方對租賃設備機械只享受租賃期間的使用權，沒有對設備的轉租權。承租方不得以任何理由對設備進行抵押，否則造成的全部后果由承租方承擔。

五、甲方的基本責任

1.提供技術型良好的設備。

2.設備進入乙方施工現場后，甲方操作者服從乙方施工管理人員的調度與指揮，并遵守乙方施工現場的規章制度。

3.甲方操作者應該按設備操作規程施工。甲方負責設備在施工現場的看護并保證設備、人員的安全。造成的設備損壞或丟失，由甲方負責。

4、設備因故障造成的停工每月累計不超過三天，若超出三天，則超出的天數不計租賃費。

六.乙方的基本職責

1.為甲方駕駛員提供食宿。

2.乙方按期給甲方支付相應的租賃費用。

3、乙方負責提供在租賃期間內設備運行所需的符合運行標準的油料。

七、有關本合同的一切爭議，甲、乙雙方應協商解決。如協商不成，可向有管轄權的法院提起訴訟。

八、本合同一式貳份，由甲、乙雙方各執一份。甲乙雙方簽字蓋章之日起生效并具有法律效力。

甲方(簽章)：__________乙方(簽章)：__________

電話：_____________電話：__________

簽訂日期：_________年_____月_____日簽訂日期：_______年_____月_____日