承攬合同的范本

時(shí)間：2025-02-18 16:32:51 新華合同范本

合同是一種具有法律效力的文件，通常包括具體的條款和條件，以及違約責(zé)任等規(guī)定。怎樣才能寫(xiě)好承攬合同的范本？這里給大家提供承攬合同的范本，方便大家學(xué)習(xí)。

承攬合同的范本篇1

甲方：身份證號(hào)碼：

乙方：身份證號(hào)碼：

甲、乙雙方就乙方服從甲方管理，承攬完成甲方所安排工作，經(jīng)協(xié)商一致，訂立如下協(xié)議：

一、承攬工作內(nèi)容

乙方按甲方的要求，完成甲方安排的相關(guān)工作，所需的必要用具由甲方提供，承攬工作中的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。

二、甲方對(duì)乙方的要求

1、甲方有權(quán)根據(jù)其所承攬廉江汽車(chē)運(yùn)輸總站安鋪分站的部分站場(chǎng)管理工作(站務(wù)、安檢、保衛(wèi)等)需要，靈活安排乙方在一定時(shí)期內(nèi)完成其中一項(xiàng)工作。

2、在不違反國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)部門(mén)的規(guī)定的前提下，乙方須服從甲方管理，配合甲方或甲方派出人員，按時(shí)、按質(zhì)完成甲方安排的工作。

3、遇突發(fā)事件時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)處理，必要時(shí)要盡快向甲方匯報(bào)并配合甲方進(jìn)行處理。

三、協(xié)議期限。

從二0年月日至二0年月日。

四、費(fèi)用及支付方式、時(shí)間。

1、費(fèi)用：每月捌佰元(￥800.00)。

2、費(fèi)用支付方式、時(shí)間：每月支付1次，由甲方在次月15日前將費(fèi)用支付乙方。

五、甲方權(quán)利義務(wù)

1、為乙方的工作提供必要的場(chǎng)所、條件與支持;

2、對(duì)乙方工作的進(jìn)度及完成情況進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)收;

3、乙方按要求完成工作，甲方須按時(shí)足額支付費(fèi)用給乙方。

六、乙方的權(quán)利義務(wù)

1、按時(shí)按質(zhì)完成甲方安排的工作。

2、承擔(dān)因承攬工作所發(fā)生的一切稅費(fèi)與責(zé)任，包括乙方工資、福利、社保、住房公積金及其他經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中所發(fā)生的各種稅金和費(fèi)用，以及發(fā)生各種事故、事件(含工傷)所產(chǎn)生的責(zé)任。

3、接受甲方的監(jiān)督，嚴(yán)格按協(xié)議要求，安全、有序完成承攬的工作。

4、按協(xié)議要求完成相關(guān)工作的，按時(shí)取得承攬費(fèi)用。

5、不經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得以任何形式將本協(xié)議所述工作轉(zhuǎn)包或交由第三方完成。

七、其它約定

1、為確保協(xié)議的順利履行，乙方同意在本協(xié)議簽訂的當(dāng)日一次性交給甲方壹仟元(￥1000.00)風(fēng)險(xiǎn)押金。若乙方?jīng)]有任何違約或其他被投訴影響甲方形象或信譽(yù)的行為的，協(xié)議期滿，雙方協(xié)商終止協(xié)議或因外界不可抗力因素(包括甲方上級(jí)部門(mén)指令性要求)導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行的，甲方將乙方所交的押金(無(wú)息)退還乙方。

2、協(xié)議期內(nèi)，若乙方不按甲方要求完成承攬工作，或不服從甲方或其上級(jí)監(jiān)督的，或有其他違反本協(xié)議行為的，乙方同意將所交給甲方的壹仟元(￥1000.00)的風(fēng)險(xiǎn)押金轉(zhuǎn)為違約金支付給甲方，且乙方同意甲方隨時(shí)終止本協(xié)議，因此造成的損失與責(zé)任由乙方承擔(dān)。

3、若乙方已按協(xié)議約定完成承攬工作而甲方不按時(shí)支付費(fèi)用給乙方的，視為甲方違約。甲方須支付壹仟元(￥1000.00)違約金給乙方，且同意乙方隨時(shí)終止本協(xié)議，因此造成的損失與責(zé)任由甲方承擔(dān)。

5、協(xié)議期內(nèi)，若出現(xiàn)乙方未給甲方同意，擅自將本協(xié)議約定工作交由第三方的，視為乙方違約，乙方同意甲方?jīng)]收風(fēng)險(xiǎn)押金并隨時(shí)終止履行本協(xié)議，由此產(chǎn)生責(zé)任和費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

6、若因外界不可抗力因素(包括甲方上級(jí)部門(mén)指令性要求)導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行的，協(xié)議自然終止;乙方單方面提出解除協(xié)議，須提前一個(gè)月書(shū)面提出申請(qǐng)，待甲方同意后方可解除。

八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效。

甲方：乙方：

日期：

承攬合同的范本篇2

合同編號(hào)：_________

委托人：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務(wù)：_________

委托代理人：_________

身份證號(hào)碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯(lián)系人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號(hào)：_________

電子信箱：_________

承攬人：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務(wù)：_________

委托代理人：_________

身份證號(hào)碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯(lián)系人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號(hào)：_________

電子信箱：_________

就委托人委托承攬人搬遷事宜，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

第一條　搬運(yùn)貨物

1、貨物名稱：_________。

2、貨物數(shù)量：_________。

3、貨物價(jià)值：_________。

4、委托人委托搬運(yùn)的物品應(yīng)無(wú)違禁品及危險(xiǎn)物品。

貨物清單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

第二條　包裝

委托人應(yīng)按承攬人要求進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)包裝。委托人應(yīng)將搬運(yùn)的小件物品提前打包、整理，文件資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運(yùn)物品集中堆放。也可由承攬人進(jìn)行包裝，但包裝前應(yīng)檢查物品，保證安全運(yùn)輸。

第三條　服務(wù)要求

承攬人在搬運(yùn)過(guò)程中，做到服務(wù)熱情周到，保證物品完整無(wú)損，服從委托人的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運(yùn)過(guò)程中發(fā)生丟失或損壞，承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

第四條　搬運(yùn)日期

1、_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，具體搬遷時(shí)間待電話通知而定。

2、承攬人裝貨拉出拆卸現(xiàn)場(chǎng)之后保證在_________天之內(nèi)運(yùn)至委托人卸貨工地。因氣候等意外因素影響，可酌情延期。

3、委托人如需變更搬運(yùn)時(shí)間的，應(yīng)于約定搬運(yùn)日期前_________日通知承攬人，否則委托人應(yīng)另行支付承攬人人民幣_(tái)________元的遲延費(fèi)。但不得超過(guò)原估價(jià)總金額_________%。

4、搬運(yùn)作業(yè)進(jìn)行中，因刮風(fēng)、下雨、路況等因素以致未能完成的，由雙方另定時(shí)間繼續(xù)完成。

第五條　搬運(yùn)地點(diǎn)

貨物搬出地點(diǎn)：_________。貨物搬到地點(diǎn)：_________。承攬人需依委托人的指示將承運(yùn)貨品搬運(yùn)至指定位置。

第六條　搬運(yùn)車(chē)輛

委托人提供《裝貨清單》，承攬人按裝貨清單拉運(yùn)。承攬人必須選用合適的吊車(chē)、板車(chē)及貨車(chē)，并按委托人指定的路線運(yùn)輸，以確保吊卸、運(yùn)輸過(guò)程中的設(shè)備安全。如因承攬人不按委托人指定路線、速度行駛造成設(shè)備損壞，由委托人根據(jù)實(shí)際損壞估價(jià)，承攬人來(lái)賠償。

第七條　檢驗(yàn)

委托人應(yīng)及時(shí)對(duì)送達(dá)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，逾期未收貨，應(yīng)向承攬人支付保管費(fèi)用。

第八條　費(fèi)用

1、包裝費(fèi)用：_________。

2、搬運(yùn)費(fèi)用：每車(chē)次_________元人民幣，按實(shí)際車(chē)次結(jié)算。車(chē)型：_________。采車(chē)次方式收費(fèi)的，承攬人應(yīng)按車(chē)輛的容積，以符合法律規(guī)定的滿載方式進(jìn)行。

3、搬運(yùn)期間，承攬人的餐飲差旅費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、通行費(fèi)、油費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)等均由其自己負(fù)擔(dān)。

4、承攬人應(yīng)依本合同所約定的計(jì)價(jià)方式收費(fèi)，不得借故加價(jià)或要求任何附加費(fèi)用。5、有電梯的房屋，如電梯非因承攬人的過(guò)失無(wú)法正常使用時(shí)，除前條所約定的搬運(yùn)費(fèi)外，均依附件搬運(yùn)作業(yè)估價(jià)單約定方式另行收費(fèi)。

第九條　結(jié)算方式

簽約時(shí)預(yù)付定金人民幣_(tái)________元。余款人民幣_(tái)______元，于搬遷作業(yè)完成經(jīng)委托人確認(rèn)后支付，承攬人同時(shí)提供正式運(yùn)輸發(fā)票。

承攬人按要求將貨物送達(dá)后，委托人如不足額支付運(yùn)輸費(fèi)和保管費(fèi)，承攬人對(duì)貨物享有留置權(quán)。

第十條　安全保證

承攬人保證在合同規(guī)定期限內(nèi)將貨物安全運(yùn)抵指定地點(diǎn)。對(duì)承運(yùn)的貨物要負(fù)責(zé)安全，保證貨物無(wú)短缺、無(wú)損壞、無(wú)人為變質(zhì)。在裝卸、運(yùn)輸途中一旦出現(xiàn)貨物丟失、短少、變質(zhì)、損壞等情況，原則上按到達(dá)地的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行賠償。另有約定的，按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理?yè)p耗或是委托人過(guò)錯(cuò)造成，則承攬人不承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十一條　保險(xiǎn)

一般貨物保險(xiǎn)由承攬人負(fù)責(zé)，貴重貨物保險(xiǎn)由委托人負(fù)責(zé)。

第十二條　物品損毀

1、承攬人對(duì)于因搬運(yùn)過(guò)程所致委托人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。但因不可抗力，或因搬運(yùn)物的性質(zhì)，或因委托人或其受雇人的過(guò)失所造成的，不在此限。

2、上述情形，委托人應(yīng)于搬運(yùn)完成后三日內(nèi)告知承攬人，如搬運(yùn)物品有毀損滅失不易發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)于搬運(yùn)完成后十日內(nèi)，將其情事告知承攬人。

3、委托人提交承攬人運(yùn)送物品，若有現(xiàn)金、有價(jià)證券、珠寶、貴重金屬、美術(shù)品、古董或其他貴重物品時(shí)，除委托人于托運(yùn)時(shí)報(bào)明其性質(zhì)及價(jià)值的以外，承攬人對(duì)于其毀損或滅失，不負(fù)責(zé)任。但承攬人有故意或過(guò)失的，不在此限。

4、上述所定期限均扣除法定節(jié)假日。

第十三條　責(zé)任負(fù)擔(dān)

承攬人因搬運(yùn)對(duì)第三人所發(fā)生的責(zé)任概由承攬人負(fù)責(zé)。

第十四條　聲明及保證

委托人：

1、委托人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2、委托人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。

3、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)委托人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、委托人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是委托人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

承攬人：

1、承攬人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。

3、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

第十五條　保密

雙方保證對(duì)在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中所獲悉的屬于對(duì)方的且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)________年。　第十六條　通知

1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________(書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

2、各方通訊地址如下：_________。

3、一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

第十七條　爭(zhēng)議的處理

1、本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十八條　不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無(wú)法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無(wú)法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

第十九條　合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十條　補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十一條　合同的效力

1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2、有效期為_(kāi)________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3、本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。委托人(蓋章)：_________　　　　　　　承攬人(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

委托代理人(簽字)：_________　　　　　委托代理人(簽字)：_________

簽訂地點(diǎn)：_________　　　　　　　　　　簽訂地點(diǎn)：__________

________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

承攬合同的范本篇3

甲方（用人單位）：

代表：

電話：

乙方（勞動(dòng)者）：

身份證號(hào)：

電話：

甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，在平等自愿、公平公正、協(xié)商一致、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，簽訂本合同。

一、勞務(wù)合同期限

甲乙雙方約定勞務(wù)合同自______年______月_______日起至______年______月_______日止。

二、工作內(nèi)容及要求

1、乙方根據(jù)甲方要求，從事學(xué)校保衛(wèi)工作。

2、乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方安排的工作內(nèi)容及要求履行勞動(dòng)義務(wù)。

三、工作時(shí)間和休息休假

1、甲乙雙方在工作時(shí)間和休息方面協(xié)商一致選擇確定乙方實(shí)行輪流運(yùn)轉(zhuǎn)工作制。

2、甲方嚴(yán)格遵守法定的工作時(shí)間，控制加班加點(diǎn)，保證乙方的休息與身心健康，甲方因工作需要必須安排乙方加班加點(diǎn)的，依法給予乙方加班加點(diǎn)工資。

3、甲方為乙方安排帶薪休假。

四、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件

1、甲方對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位，應(yīng)當(dāng)向乙方履行如實(shí)告知的義務(wù)，并對(duì)乙方進(jìn)行勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育，防止勞動(dòng)過(guò)程中的事故，減少職業(yè)危害。

2、乙方在勞動(dòng)過(guò)程中必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。

五、勞動(dòng)報(bào)酬

1、甲方應(yīng)當(dāng)每月以貨幣形式支付乙方工資，不得克扣或者無(wú)故拖欠乙方的工資。

2、乙方在法定工作時(shí)間內(nèi)提供了正常勞動(dòng)，甲方向乙方支付的工資不得低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。

3、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，對(duì)乙方的工資報(bào)酬選擇確定甲方對(duì)乙方實(shí)行基本工資和績(jī)效工資相結(jié)合的內(nèi)部工資分配辦法，乙方的基本工資確定為每月_______元（含個(gè)人上繳的社會(huì)保險(xiǎn)）；考核工資根據(jù)乙方的工作業(yè)績(jī)和實(shí)際貢獻(xiàn)按照內(nèi)部分配辦法考核確定。

4、乙方加班加點(diǎn)的工資，按______元/天，______元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

5、乙方病、事假期間，甲方扣除工資的標(biāo)準(zhǔn)為病假______元/天，事假______元/天。

6、乙方依法享有帶薪假期。

六、社會(huì)保險(xiǎn)和福利

1、雙方依法參加社會(huì)保險(xiǎn)（企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)），由乙方按年度繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，職工意外傷害保險(xiǎn)和職工醫(yī)療保險(xiǎn)），乙方憑繳費(fèi)單到甲方報(bào)銷（個(gè)人繳納部分由乙方自行承擔(dān)）。

2、如乙方發(fā)生工傷事故，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)救治，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，向勞動(dòng)保障行政部門(mén)提出工傷認(rèn)定申請(qǐng)，為乙方依法辦理勞動(dòng)能力鑒定，并為享受工傷醫(yī)療待遇履行必要的義務(wù)。

七、勞動(dòng)紀(jì)律

甲方制定的勞動(dòng)紀(jì)律應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)、政策的規(guī)定，履行民主程序，并向乙方公示。乙方遵照?qǐng)?zhí)行。

八、勞務(wù)合同終止的條件

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商約定，出現(xiàn)下列情形之一的，可以終止勞務(wù)合同：

1、勞務(wù)合同期滿的。

2、乙方不能履行工作職責(zé)，經(jīng)甲方多次教育仍然未改的。

3、連續(xù)病、事假______天的。

九、違約責(zé)任

1、勞務(wù)合同一經(jīng)訂立，即具有法律約束力，雙方應(yīng)當(dāng)依法執(zhí)行勞務(wù)合同的履行、變更、中止、解除、終止、續(xù)訂以及解除勞務(wù)合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的規(guī)定。

2、當(dāng)事人一方故意或者過(guò)失違反勞務(wù)合同，致使勞務(wù)合同不能履行或者不能完全履行，并給另一方造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)依規(guī)定或者約定承擔(dān)賠償責(zé)任。

十、爭(zhēng)議處理

1、甲乙雙方因履行本合同發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議，可以協(xié)商解決。不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的，可以向本單位勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解；調(diào)解不成的，可以向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。甲乙雙方也可以直接向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。提出仲裁要求的一方應(yīng)當(dāng)自勞動(dòng)爭(zhēng)議發(fā)生之日起______日內(nèi)向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)提出書(shū)面申請(qǐng)。對(duì)仲裁裁決不服的，可以自收到仲裁裁決書(shū)之日起______日內(nèi)向人民法院提起訴訟。、

2、甲方違反勞動(dòng)法律、法規(guī)和規(guī)章，損害乙方合法權(quán)益的，乙方有權(quán)向勞動(dòng)保障行政部門(mén)和有關(guān)部門(mén)舉報(bào)。

十一、其他

1、勞務(wù)合同期內(nèi)，乙方戶籍所在地址、現(xiàn)居住地址、聯(lián)系方式等發(fā)生變化，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知甲方，以便于聯(lián)系。

2、本合同未盡事宜，均按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，國(guó)家沒(méi)有規(guī)定的，通過(guò)雙方平等協(xié)商解決。

3、本合同不得涂改。

4、本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。

5、本合同于簽字之日起生效。

甲方（蓋章）：

代表人（簽名）：

______年______月______日

乙方（簽名）：

______年______月______日

承攬合同的范本篇4

簽訂日期：________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

貨款共計(jì)人民幣(大寫(xiě))：

1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：___________

2.交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn)：________

3.質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：_________

4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：__________

5.結(jié)算辦法及期限：_____________

6.原材料供應(yīng)辦法：____________

7.其他：_______________

違約責(zé)任：

第一點(diǎn)：甲方承擔(dān)

(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí)，應(yīng)償付乙方實(shí)際損失____

(2)中途退貨的，償儲(chǔ)乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。

(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。

(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門(mén)違約金。

(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。

(8)其他___________

第二點(diǎn)：乙方承擔(dān)

(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。

(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失;不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。

(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。

(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

(6)產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。

(7)其他：____________

本合同一式___份。

有效期自____年__月__日到____年__月__日止

甲方：______

乙方：________

法定代表人：_______

電話：________

地址：________

開(kāi)戶銀行：_____

帳號(hào)：________

承攬合同的范本篇5

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同信守。

一、甲方提供原料情況：

品(材料)名：

規(guī)格型號(hào)：

單位：

數(shù)量：

單價(jià)：

金額：

交貨日期：

超欠幅度%：

供應(yīng)辦法：

二、乙方加工產(chǎn)品的義務(wù)

1. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

2. 質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：

3. 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

4. 交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn)：

5. 貨款共計(jì)人民幣(大寫(xiě))：

6. 結(jié)算辦法及期限：

7. 其他：

三、違約責(zé)任：

第一點(diǎn)：甲方的違約責(zé)任

(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方損失。

(2)中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金。

(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。

(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門(mén)違約金。

(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。

(8)其他。

第二點(diǎn)：乙方承擔(dān)的違約責(zé)任

(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失;不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值 %的違約金。

(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

(7)未按甲方對(duì)技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

(8)其他：

本合同一式份。有效期自請(qǐng)?zhí)顚?xiě)有效起始時(shí)間到請(qǐng)?zhí)顚?xiě)有效終止時(shí)間止。

甲方：請(qǐng)?zhí)顚?xiě)定作方乙方：請(qǐng)?zhí)顚?xiě)承攬方

法定代表人：法定代表人：

電話：填寫(xiě)定作方辦公電話電話：填寫(xiě)承攬方辦公電話

地址：填寫(xiě)定作方住所地址：填寫(xiě)承攬方住所

開(kāi)戶銀行：填寫(xiě)定作方開(kāi)戶銀行開(kāi)戶銀行：填寫(xiě)承攬方開(kāi)戶銀行

賬號(hào)：填寫(xiě)定作方賬號(hào) 賬號(hào)：填寫(xiě)承攬方賬號(hào)

承攬合同的范本篇6

甲方：______________

乙方：______________

為保證雙方合法權(quán)益，依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)守信的原則，雙方就本工程施工事項(xiàng)協(xié)調(diào)一致，訂立本合同。

一、施工內(nèi)容：

1、工程名稱：

2、工程內(nèi)容：

二、承包方式：

1、平方米包干：包括設(shè)備、工具、人工_________元/㎡大寫(xiě)：

2、所需工具由乙方自備。

3、甲方供材，每天送貨，剩余材料拉回。

4、管理內(nèi)容：

（1）遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)、聽(tīng)從指揮。

（2）無(wú)論任何班組如有工人偷到工地材料，罰款及后果由承包人承擔(dān)。

（3）承包隊(duì)所承包工程實(shí)行全過(guò)程管理，即從進(jìn)入工地開(kāi)始施工到竣工驗(yàn)收合格后的全方位管理承包。

（4）每完成一工作面后及時(shí)清理施工現(xiàn)場(chǎng)，并注意成品保護(hù)，及成品損壞由乙方按價(jià)賠償。

三、合同工期：

______年______月______日開(kāi)工至______年______月______日竣工。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：甲方驗(yàn)收

1、嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求施工，必須滿足規(guī)范規(guī)定。

2、對(duì)工程質(zhì)量超出允許偏差，甲方將對(duì)乙方嚴(yán)格處罰。

3、造成嚴(yán)重后果的，發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)。

五、安全標(biāo)準(zhǔn)：安全無(wú)事故施工

1、嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，不違章作業(yè)。班組長(zhǎng)應(yīng)做好班前安全交底。認(rèn)真學(xué)習(xí)安全，做到“三不傷害”，杜絕一切事故發(fā)生。因違反操作施工，發(fā)生傷亡事故除追究乙方責(zé)任外，并按有關(guān)規(guī)定罰款，造成經(jīng)濟(jì)損失及嚴(yán)重后果，乙方自負(fù)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)有關(guān)各項(xiàng)條例。

六、材料管理：

基乙方用料不合理，材料丟失、浪費(fèi)造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)，甲方按原價(jià)從乙方承包費(fèi)中扣除。

七、現(xiàn)場(chǎng)管理：

施工現(xiàn)場(chǎng)要有專人負(fù)責(zé)管理，施工前同甲方一起檢查，樓頂防水避雷針、住戶窗戶等設(shè)施是否完好，如原有缺損現(xiàn)象及時(shí)告知甲方，以免造成不必要的糾紛。在施工中如有損壞，照價(jià)賠償。施工現(xiàn)場(chǎng)做到工完料凈場(chǎng)地清。乙方不清理甲方另行安排處理所發(fā)生的費(fèi)用，從乙方承包費(fèi)中扣取。

八、付款方式：

單位工程刮完膩?zhàn)印⒋蚰ズ笏⑼甑灼幔?jīng)甲方驗(yàn)收合格后付單位工程總額的60%，兩邊外墻漆完工后，付至工程總額的80%，余款全部工程竣工后兩個(gè)月付清。

九、違約責(zé)任：

1、對(duì)中途停工造成的一切損失由乙方承擔(dān)，己發(fā)生的人工等費(fèi)用甲方概不負(fù)責(zé)。

2、對(duì)不按工地要求和違反工序施工造成其它工種怠工損失，由造成者（乙方）負(fù)責(zé)，乙方擅自停工，造成間接損失均按實(shí)際計(jì)算費(fèi)用，全部由乙方負(fù)責(zé)。

3、乙方未按合同工期完成者，每延誤一天扣罰承包費(fèi)2%。

4、若因甲方原因或不可抗力的因素造成怠工、停工、工期相應(yīng)順延。

十、本合同未盡事宜由雙方商定后予以補(bǔ)充。

十一、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字后生效。合同終止條件：

1、乙方按甲方要求完成各項(xiàng)指標(biāo)，甲方付清承包費(fèi)后合同自然終止。

2、甲方中途辭退乙方或乙方中途停工，本合同隨之終止。

甲方：______________乙方：______________

日期：______________日期：______________

承攬合同的范本篇7

甲方：

乙方：

甲方將濱江花園小區(qū)15#、16#樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工(油漆另訂)，內(nèi)外腳手架的施工，垂直運(yùn)輸及部分材料發(fā)包給乙方，雙方就相關(guān)權(quán)利與業(yè)務(wù)協(xié)議如下，以共同遵守。

一、承包范圍與單價(jià)

1、瓦工承包內(nèi)容：15#、16#樓的施工內(nèi)容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機(jī)械，外墻及屋面保溫防水，泥桶、鐵鍬等，承包單價(jià) 。(注：大臨計(jì)時(shí)工土方開(kāi)挖及配合人工，外墻貼面磚、花崗巖、內(nèi)地面磚、散水坡意外的附屬工程，如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內(nèi)，另行商定。)

2、木工承包內(nèi)容：15#、16#樓的施工內(nèi)容包括模板的支拆，內(nèi)滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料，承包單價(jià)126元/m2 (建筑面積)。

3、鋼筋承包內(nèi)容：15#、16#樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機(jī)械、鋼筋保護(hù)層等承包價(jià) (建筑面積) 。(注：電渣壓力焊及二次構(gòu)造植筋不在承包范圍內(nèi)。)

4、架子工承包內(nèi)容：15#、16#樓所有腳手架搭拆包括內(nèi)外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設(shè)棚、臨邊防護(hù)、基坑防護(hù)、安全通道等承包單價(jià) (建筑面積)。

5、水電工承包內(nèi)容：15#、16#樓的水電安裝施工包括現(xiàn)場(chǎng)施工用電管理，外墻落水管的安裝，承包單價(jià) 。 (注：消防、暖通不在承包范圍內(nèi)。)

6、垂直運(yùn)輸：現(xiàn)場(chǎng)配備QTZ60型塔吊壹臺(tái)，人貨電梯貳臺(tái)，施工用五芯電纜500m，總配電箱一臺(tái)，二級(jí)配電箱二臺(tái)，三級(jí)配電箱十臺(tái)承包單價(jià) (建筑面積)。

二、甲方職責(zé)：

1、甲方按時(shí)支付進(jìn)度款。

2、甲方提供相關(guān)施工圖紙四套，并進(jìn)行技術(shù)交底。

3、甲方負(fù)責(zé)提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。

4、施工中甲方提供軸線、標(biāo)高及水準(zhǔn)點(diǎn)，甲方技術(shù)人員配合進(jìn)行施工放線

三、乙方職責(zé)：

1、嚴(yán)格按規(guī)范和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。

2、服從甲方施工技術(shù)人員的管理，服從甲方調(diào)遣。

3、按甲方要求的進(jìn)度節(jié)點(diǎn)完成施工內(nèi)容，確保工程工期。

4、嚴(yán)格按甲方安全科(安全員)的要求進(jìn)行施工，嚴(yán)禁野莽施工，服從甲方的安全管理。

四、付款方式：

1、乙方機(jī)械材料進(jìn)場(chǎng)一周內(nèi)，甲方代付15%材料款，約人民幣 45萬(wàn)(以借條為準(zhǔn))，待工程結(jié)算時(shí)從總價(jià)中扣除。

2、付款方式：甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。(注：付款期限不超過(guò)每個(gè)月的5號(hào)，逾期造成人員不穩(wěn)定或其它損失由甲方承擔(dān)。)

3、春節(jié)前支付完成工程量的90%，主體結(jié)構(gòu)在春節(jié)前封頂，甲方承諾給予獎(jiǎng)金 100000 元，以資鼓勵(lì)。

4、工程實(shí)體完工支付結(jié)算總價(jià)的95%，5%余款于年月日前一次性付清。

五、其它：

補(bǔ)充事項(xiàng)：

六、本協(xié)議一式三份，甲方貳份，乙方壹份。

本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。

七、簽證

發(fā)包人：承包人：

簽章：簽章：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

日期：日期：

承攬合同的范本篇8

定作人：合同編號(hào)：

承攬方：簽訂地點(diǎn)：

一、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、金額簽訂時(shí)間：年月日產(chǎn) 品名稱規(guī)? 格? 型? 號(hào)計(jì) 量單位數(shù) 量單價(jià)總金額合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))：

二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定做方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：

三、交(提)貨時(shí)間、：

四、交(提)貨地點(diǎn)、方式：

五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站港和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

六、合理?yè)p耗及計(jì)算方式：

七、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收：

八、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：

九、結(jié)算方式及期限：

十、違約責(zé)任：

十一、解決合同糾紛的方式：

十二、其他約定事項(xiàng)：本合同蓋章(簽字)通過(guò)傳真方式簽訂即生效，高于任何的書(shū)面口頭協(xié)議。

定作方

單位名稱： (章)

單位地址：

法定代表人：

委托代理人：

電話：傳真：

開(kāi)戶銀行：帳號(hào)：

郵政編碼：

承攬方單位名稱： (章)

單位地址

托代理人：

電話：

傳真：

開(kāi)戶銀行：

帳號(hào)：