最新加工協議書范本
在學習、工作生活中，協議使用的頻率越來越高，簽訂協議后則有法可依，有據可尋。協議的注意事項有許多，你確定會寫嗎?以下小編在這給大家整理了一些最新加工協議書范本，希望對大家有幫助!
最新加工協議書范本1
甲方：
代表：
地址：
電話：
乙方：
代表：
地址：
電話：
為更好地加強雙方的服裝生產加工合作，經雙方協商，就今后的服裝生產加工合作達成如下合作協議。
一、合作方式
1、甲方負責訂單生產的下達，面、輔材料的組織、運輸及資金的籌集運轉。
2、乙方負責訂單的組織生產、加工，及技術監管。
二、合作時間
合作期限從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
三、雙方的各自責任
1、甲方自本協議簽訂之日起_______年內應保證有______萬件棉衣(每月不少于______萬件)的生產訂單量。
2、甲方組織的面輔料必須提前______天運到乙方指定的加工點倉庫。如影響到乙方加工點的生產，每延誤一天，賠償乙方誤工損失費______元。
3、生產出的成品以______天左右出一批。但甲方應保證在乙方的生產線中有______萬件的面料、輔助材料。否則不能出貨。
4、乙方負責訂單的生產計劃調度、加工中的相關事務處置以及質量管控。
5、產品質量以甲方提供的樣衣為主、技術資料為輔。甲方如需更改，應以郵件或書面通知方可進行。如在生產過程中突然修改，在通知之前已經生產的則無法修改。
6、服裝成批生產后，甲方應派員檢視。發現問題及時以書面材料通知。產品出廠時，甲方負責檢驗。產品一經離開生產點，視為甲方已經驗收合格。
7、面料、輔助材料的損耗，以正常單耗外加______%計算。
8、面料、輔助材料的單耗，甲方應通知乙方。如乙方無異后就可開始生產。
9、面料、輔助材料若發生質量問題，乙方應及時通知甲方。在甲方指示后方可繼續生產。
10、甲方指定_______為具體操作人，乙方指定______為具體操作人。
四、結算方式
1、甲方負責帶款提貨，提前______天將貨款打至乙方指定賬戶。
2、乙方所報的價格為裁剪、縫制、初剪線頭的加工價格。不含線等輔料。
3、若需半成品印花、繡花等，乙方負責在生產點組織，費用由甲方負責。
五、違約責任
1、甲方如若沒有達到每年______萬件棉衣的訂單，承擔______元的違約金，從加工費中結算。
2、乙方若不能按時生產交貨的，承擔______元的違約金。
3、如任何一方不履行本協議，違約一方應當向對方支付______元的違約金，并應賠償對方的經濟損失。
六、爭議解決
協議有效期內，若雙方發生任何爭議，應本著相互諒解、互惠互利的原則協商解決。如果協商不成，雙方可向______方所在地人民法院訴訟。
七、其他約定
1、本協議一式______份，雙方簽字后生效。
2、未盡事宜及雙方發生糾紛，雙方本著友好互惠態度進行協商補充解決。
甲方(簽章)：
代表人(簽字)：
______年______月______日
乙方(簽章)：
代表人(簽字)：
______年______月______日
最新加工協議書范本2
委托方： (以下簡稱甲方)
加工方： (以下簡稱乙方)
甲乙雙方遵循平等、自愿的基礎上，本著互惠互利的原則，經友好協商簽訂此協議，共同遵守;
一、委托加工產品
1.甲方委托乙方生產“涵德”巖茶系列產品，相關產品將按本協議規定完成。(詳細產品見附件)。
2.乙方須向甲方提供合格的營業執照、食品生產許可證、稅務登記證、QS許可證，產品檢驗合格證等國家許可的證照并按照國家規定使用在包裝上。
二、訂貨方式
1.當雙方簽訂本協議后，雙方以本協議作為基礎，每次訂貨由甲方向乙方下訂單，當雙方有關人員簽字蓋章確認后即視為合格的訂貨合同。
2.乙方須根據甲方的訂單和交付計劃按時按量完成產品的生產和交貨。產品質量符合國家規定的標準。
三、賬款結算
1.貨款每月結算一次，貨款結算時間為每月的15日。甲方以銀行轉賬或者現金的形式將貨款支付給乙方。
四、雙方責任
1.非經甲方書面同意，乙方或任何人不能使用甲方的商標、商號。
2.乙方必須保質保量、按期完成甲方的加工任務。
五、協議期限
本協議須雙方簽字、蓋章后生效。經雙方協商同意，可以以補充協議的方式增加相應條款。協議期限為20__年11月 日至 年 月 日止。
乙方： 地址：
委托代理人：
甲方： 地址：
委托代理人：
簽訂時間： 年 月 日
最新加工協議書范本3
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備注：________________________
第二條 加工成品 質量要求
(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)
編號
名稱
規格
單位
數量
備注
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議;并按協議執行。
2.交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔
___________________________________________
_____________________________
第十條 結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
(如：1.根據國家有關規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還，等等。)
第十二條 承攬人的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養費后，退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的'1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此
而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的，定作人應當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份;合同副本一式_____份，交________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作人：(蓋章)________________
代表人：(蓋章)________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：(蓋章)________________
代表人：(蓋章)________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
____________年_______月_____日
最新加工協議書范本4
甲方：____________(以下簡稱甲方)
乙方：____________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方進行鋼材加工等業務達成如下協議：
1.甲方將根據生產或貿易需要，委托乙方加工卷板，該卷板的所有權歸甲方所有。
2.根據甲方要求，乙方開具加工通知單，甲方確認，除此乙方不得擅自挪用、調撥和加工所有權屬甲方的貨物。
3.乙方根據事先約定的提貨時間，加工好指定鋼材，保證甲方準時提貨。如甲方因特殊情況，需要提前提貨，應提前8小時與乙方協商，甲方將盡量滿足乙方需求。
4.甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內容收取加工費用。如遇市場行情變化乙方需要調整收費標準，雙方可以協商。
5.協議期限內，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行協議，應立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協議影響的程度，由雙方協商解決是否解除協議，或者部分免除履行協議的責任，或者延期履行協議。
但因戰爭、地震等重大不可抗力因素造成協議不能繼續履行，則雙方均免于責任。
6.本協議未盡事宜，由雙方協商解決。
7.本協議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執一份，具有同等效力。
8.本協議有效期從簽訂之日起到___年___月___日。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
簽約地：
最新加工協議書范本5
委托方：港泰五金有限公司(以下簡稱甲方 ) 負責人:
聯系方式：
承攬方： (以下簡稱乙方)負責人：
地址:聯系方式：
甲乙雙方本著平等自愿，互惠互利的原則，經協商一致，達成以下合同協議條款，雙方愿意共同遵守，嚴格執行。
一：加工產品類別
甲方委托乙方對甲方產品進行加工，主要為鎖具，五金件。甲方提供經檢驗合格的拋光坯件，由乙方負責進行電鍍工藝的加工處理。
二：質量處理事項
1： 電鍍產品的質量要求按中高檔定位，起泡，發黑，酸銅水印，露銅，鍍層脫落，毛刺為致命質量缺陷，其他按雙方確認的樣品作為驗收標準。
2：乙方出貨質量必須嚴格控制，每批次合格率必須達到85%以上。
3：產品的包裝運輸必須用塑料袋
4：乙方必須嚴格控制運輸過程，在運輸過程中產生的坯件碰傷劃傷乙方承擔拋光責任。
5：乙方必須施行進料檢驗作業流程，坯件一旦投入電鍍后，產生的質量問題甲方概不負責。
6：如甲方的材料出現批量電鍍質量問題，乙方必須立即停止電鍍工藝，與甲方溝通處理方案，雙方達成協議后方可繼續生產。
7：已經電鍍的經乙方進料檢驗無法判定的坯件材料問題，經甲方確認為材料原因的，乙方必須褪鍍處理后按原材料不合格退回甲方。
8：新產品或新工藝批量電鍍前必須打樣確認或按甲方提供的電鍍樣生產，未經甲方確認的產品電鍍后不符合工藝要求甲方不承擔任何責任。
9：因乙方原因引起的質量索賠，乙方無條件承擔責任
三：交貨期
1甲方委托乙方加工的產品乙方必須按正常生產流程安排電鍍計劃，單色產品自甲方出庫之日起計
算48小時回貨，雙色產品72小時回貨，回貨數量達到雙方約定的日加工數量的80%以上，其他特殊工藝根據情況另定。
2：由甲方檢驗出來的返工品，甲方必須及時安排返工，于乙方下批次送貨時安排出庫到乙方返工，訂單完成后由于甲方沒有及時安排返工所余留的產品，乙方不予承擔報廢責任。
3：外貿訂單在投產前甲方必須提前做出電鍍計劃通知乙方，明確數量，工藝，結束時間，乙方根據甲方計劃安排 產能調整，安排數據跟單，配合甲方完成交期任務，在交期時限過后乙方送回的產品按報廢品處理。
4：在經雙方約定的期限內延誤交期的，損失由乙方承擔賠償責任
四：賠償方式，賠償按丟失，超報廢，質量事故賠償，延誤交期賠償。
丟失，超報廢率按價格單約定賠償，其他按實際損失賠償
五：結賬方式
1：甲方財務對賬時間為每月20-25日，付款時間為每月25-30日，付款方式為現金支票或網上轉賬，原則上不支付現金。
2：甲乙雙方結算方式為三個月付一個月(第三月月底付第一月加工費)
3：乙方財務在生產過程中必須核實單品種數量，甲方對賬過程中采用單品種核算，乙方在出入庫交接過程中必須認真核實產品數量，如出現數據不符應及時與甲方倉庫溝通，及時調整單據憑證，長時間拖延甲方財務不予處理。
4：甲乙雙方對賬單應統一對賬格式，便于雙方核對。
六.其它約定：
1.乙方承諾：不以任何形式、價值多少向甲方員工行賄送禮(包括但不僅限于請吃、消費、休閑、實物、現金等)。如經查證有以上行為，乙方愿意接受甲方如下處罰：
① 經評估送禮金額貳拾倍以上的罰款(從甲方應付款中扣除)。
② 按規定的加工費結算周期后延叁個月結算加工費。
如乙方與甲方人員相互串通，利用工作之便，多領貨少開單，少送貨多開單等弄虛作假的，或者乙方與甲方人員相互串通盜走甲方樣品或者物料的，一經查實，乙方同意按甲方所損失的壹佰倍賠償給甲方。
2.甲方承諾：經證實，甲方相關人員利用職權有壓制、刁難乙方行為的，甲方將給予相關人員行政處罰，有主動索賄者，一律開除。
3.甲、乙雙方企業間正常禮尚往來，周期性聚會不受以上規定限制。
七. 本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
八. 本協議在甲、乙雙方合作期內有效，本協議有效期暫定一年，押金到期退回。
九. 本協議自甲、乙雙方蓋章、簽字之日起開始生效
甲方：溫州港泰五金有限公司 乙方：
負責人：
年 月 日年 月 日
負責人：