簡單承攬合同
一份完整的合同不僅可以規(guī)定雙方在交易中的權(quán)利和義務(wù)，還可以包括雙方在交易之外的合作方式和條件。寫好簡單承攬合同有什么技巧？這里給大家整理簡單承攬合同，方便大家學(xué)習(xí)。
簡單承攬合同篇1
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，共同遵守。
建設(shè)單位：
工程名稱：
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監(jiān)管。
二、乙方必須嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標準和安全施工的有關(guān)部門規(guī)定，安全生產(chǎn)、文明施工，認真執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責(zé)蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù)，不負擔(dān)具體問題和責(zé)任。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責(zé)任和損失，全部由乙方承擔(dān);同時甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項目部.
三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導(dǎo)，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況，甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟責(zé)任和法律糾紛，完全由乙方負責(zé)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責(zé)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
六、乙方應(yīng)配備和組建好項目經(jīng)理部，建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定，按時做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關(guān)證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場保險費、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責(zé)為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定，正確計算施工成本，賬簿設(shè)置齊全，以備稅務(wù)機關(guān)檢查，并及時上報統(tǒng)計財務(wù)報表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。
九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤，乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`，后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時，若工程質(zhì)量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
十、乙方對安全生產(chǎn)負有直接責(zé)任，發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級部門的處罰和法律責(zé)任。
十一、乙方自行負責(zé)收集整理各項施工文件，該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。
十二、依據(jù)施工合同，掛靠有效期在合同范圍內(nèi)，有效期滿，雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后，本合同自動解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
簽定日期：
簡單承攬合同篇2
甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)過充分協(xié)商就乙方提供原材料(或零部件和元器件)，由甲方在_________加工(或裝配)成品達成協(xié)議，根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)訂立本合同。
一、加工(裝配)的項目
1.乙方向甲方提供加工(或裝配)_________(產(chǎn)品)______套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配)，加工(或裝配)后將成品交付乙方。
2.加工成品名稱和數(shù)量：_________.
二、來料(或來件)的交付
乙方每月必須分______次(即每月的______日、______日以前)把加工生產(chǎn)所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運到生產(chǎn)場地，并辦理交接手續(xù)。
甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責(zé)驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料數(shù)量不足時，甲方應(yīng)及時通知乙方更換或補足。
三、原材料損耗
加工時零件及原料損耗率為_____%，其損耗率由乙方免費供應(yīng)，如損耗率超過______%，應(yīng)由甲方補充加工所需之零件和原料。
四、甲方責(zé)任
1.提供加工(或裝配)生產(chǎn)廠房______平方米。
2.招聘工人_________名。
3.提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備，費用由甲方支付。
4.按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向乙方交付成品。
5.協(xié)助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。
6.協(xié)助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。
7.乙方要求甲方協(xié)助辦理的其他事宜。
五、乙方責(zé)任
1.提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料，其價格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認可，所需費用由乙方墊支，甲方則從乙方支付的工繳費內(nèi)逐月償還乙方墊支的本息，償還期為______年。
2.為使加工生產(chǎn)正常化，由乙方提供生產(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權(quán)仍屬乙方所有，只在合同期限內(nèi)由甲方保管使用，損壞和丟失由甲方負責(zé)修理或賠償，但正常維修由乙方負責(zé)。合同期滿后，由乙方自行處理。
3.按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求，提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4.工人如因工作不力(含工廠管理人員)，經(jīng)教育無效者，乙方有權(quán)向甲方提出調(diào)換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
5.甲方要求乙方協(xié)助辦理的其他事宜。
六、加工產(chǎn)品的交付
甲方每月分______次(即每月的____日、_____日和____日)在甲方廠區(qū)或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù)：
1.雙方必須派專人參加。
2.交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。
3.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
七、產(chǎn)品質(zhì)量
1.產(chǎn)品質(zhì)量，以乙方提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標準。
2.加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進行，以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品，乙方必須派出常駐技術(shù)人員，對生產(chǎn)進行具體的檢查指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3.產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。
4.技術(shù)要求較高，人工無法檢查的產(chǎn)品，應(yīng)以機械測試檢查為準。
5.不合格的產(chǎn)品，若純屬甲方加工質(zhì)量問題，甲方負責(zé)免責(zé)返修;若是原材料本身質(zhì)量問題，或是技術(shù)設(shè)計等原因造成，則乙方應(yīng)負擔(dān)返修費用。
八、工繳費
1.試產(chǎn)期(包括對職工培訓(xùn))為______天，采取計時工繳費，工人每人每天(八小時)工繳費為______元。
2.試產(chǎn)期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎(chǔ)上、雙方應(yīng)根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產(chǎn)加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于_______元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過_______小時。
3.甲方工人生產(chǎn)消耗的水、電費由乙方負責(zé)。
4.每月乙方支付甲方________元，作為工作管理費。
九、結(jié)算方式結(jié)匯應(yīng)以乙方已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù)，采取D/P即期結(jié)匯或_________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次，每月總結(jié)一次。
乙方逾期支付工繳費，應(yīng)按銀行貸款利率向甲方加付延期利息，如連續(xù)______天不支付，甲方有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
十、運輸
乙方提供的加工機械設(shè)備、原材料、包裝物料等，以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用，由乙方負擔(dān)。
十一、保險
甲方的廠房、設(shè)備等，乙方的加工物料、設(shè)備和加工成品等，由甲、乙雙方分別向_______保險公司投保，所需費用各自承擔(dān)。
十二、稅收
雙方均應(yīng)遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定，按時繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。
十三、擔(dān)保為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失，雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
十四、設(shè)備安裝與技術(shù)培訓(xùn)由乙方代購或借用的設(shè)備，乙方應(yīng)派出技術(shù)人員協(xié)助安裝，并對甲方人員進行技術(shù)培訓(xùn)。乙方技術(shù)人員的工資及一切費用，由乙方負責(zé)。甲方為乙方派出的技術(shù)人員提供生活的方便條件。
十五、違約責(zé)任
1.乙方應(yīng)按本合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和時間要求進料，并及時結(jié)匯，如因乙方的原因造成停產(chǎn)或其他經(jīng)濟損失，乙方應(yīng)負責(zé)賠償。
2.甲方應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向乙方交貨，如違背合同的規(guī)定造成乙方的經(jīng)濟損失，甲方應(yīng)負賠償責(zé)任。
十六、聲明及保證
(一)甲方
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
簡單承攬合同篇3
甲方：__________________
乙方：__________________
依照《中華人民共和國合同法》及國家相關(guān)法律、法規(guī)和公司文件相關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲、乙雙方就_______(工程)勞力施工承包事宜協(xié)商達成一致。訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱：______________
工程地點：______________
第二條 工程承包范圍
___________________________________
第三條 工程工期
1.計劃開工日期：_______年_______月_______日，計劃完工日期：_______年_______月_______日，總?cè)諝v天數(shù)_______天;
2.主要節(jié)點工期：___________________________________
3.乙方應(yīng)無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調(diào)整的進度計劃)。
第四條 工程質(zhì)量標準
所承包工程范圍內(nèi)的工程質(zhì)量必須達到_____________________
第五條 組成合同文件及解釋順序
組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：
1.本合同;
2.本合同附件;
3.招投標文件;
4.本工程施工圖紙及國家現(xiàn)行或行業(yè)標準規(guī)范;
注：上述文件應(yīng)互為補充，在合同中出現(xiàn)含糊不清或不相一致時，按上述順序解釋，不能清楚解釋時，在不影響工程正常施工進度的情況下由雙方協(xié)商解決。
第六條 標準規(guī)范
本合同適用標準規(guī)范：____________________________
第七條 甲方責(zé)任和義務(wù)
1.負責(zé)統(tǒng)一制定各項管理目標，組織編制施工計劃、物資需用量計劃表，實施對工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工、計量檢測、實驗化驗的控制、監(jiān)督、檢查和驗收。
2.負責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計及有關(guān)部門工作聯(lián)系，協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作關(guān)系。
3.根據(jù)工程情況要求乙方增減施工人數(shù)，滿足施工生產(chǎn)需要。對施工質(zhì)量底劣、技術(shù)差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。
4.及時提供由甲方供應(yīng)的施工機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料。
5.按本合同約定，向乙方支付勞動報酬。
6.統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)解決乙方施工人員生活臨時設(shè)施、用水、用______________其費用：
7.協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員出入證件，其費用由乙方自理。
第八條 乙方責(zé)任和義務(wù)
1.遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方企業(yè)的相關(guān)規(guī)章制度，做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動保護等工作。
2.嚴格按照設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計精心組織施工，確保工程質(zhì)量達到約定的標準，對本合同勞務(wù)承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負責(zé);根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調(diào)整后的計劃)，合理組織，科學(xué)安排作業(yè)計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔(dān)由于自身責(zé)任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3.應(yīng)按招標文件要求和承諾的管理人員、安全員(持證)保質(zhì)保量到位。技術(shù)工人必須按國家規(guī)定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證，持證率達到100%。特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，持證率達到100%
4.服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對質(zhì)量、進度、技術(shù)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;
5.做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責(zé)任發(fā)生損壞，應(yīng)自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款：
6.按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施：
7.按國家政策規(guī)定與每個務(wù)工人員簽訂《勞動合同》并按合同所約定的條款支付務(wù)工人員工資(務(wù)工人員工資每月造冊備案)，承擔(dān)因此項工作不到位而引起的糾紛或當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行政部門的處罰及責(zé)任后果;
8.為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關(guān)的防護用品);
9.進場施工人員要求具備思想素質(zhì)好、身體健康、技術(shù)熟練等條件;禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員;禁止使用不法人員，乙方應(yīng)承擔(dān)因使用以上不合格人員而引起的責(zé)任和后果。
10.甲方在資金暫時不到位，業(yè)主未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。
第九條 環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和文明施工
1.甲方應(yīng)集中組織對乙方進場施工人員進行安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護以及公司相關(guān)制度等方面的教育;依據(jù)國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)章制度、監(jiān)督、監(jiān)控乙方的相關(guān)工作實施情況，使其體系有效運行。
2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全施工標準進行施工;加強對現(xiàn)場操作工人的安全教育;認真落實安全措施，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，確保安全生產(chǎn);隨時接受安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查。由于自身安全措施不力及違章操作造成事故，承擔(dān)一切責(zé)任后果和經(jīng)濟費用。
發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報甲方有關(guān)部門，同時按國家有關(guān)法律規(guī)定對事故進行處理。
3.乙方就嚴格執(zhí)行建設(shè)主管部門及環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等到有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，做到文明施工;保證施工現(xiàn)場整潔有序，符合文明施工的有關(guān)規(guī)定和要求，維護甲方良好的企業(yè)形象，并承擔(dān)因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款。
加強現(xiàn)場管理，采取一切適當(dāng)?shù)拇胧Ｗo現(xiàn)場內(nèi)外環(huán)境，限制由施工作業(yè)引起的噪音或其它污染;避免對公眾和第三方財產(chǎn)造成損害和妨礙。
第十條 材料、設(shè)備供應(yīng)與管理
1.甲方提供給乙方使用的周轉(zhuǎn)材料實行調(diào)拔制，根據(jù)工程計劃需要向乙方提供。
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備(包括領(lǐng)用、保管、裝卸、退庫、辦理相關(guān)手續(xù)、按甲方指定的場內(nèi)地點歸類堆放);因保管和使用不善發(fā)生丟失、損壞，乙方應(yīng)按領(lǐng)用時的價格賠償。
3.材料按預(yù)算分折量對乙方實行限額領(lǐng)料，乙方應(yīng)合理用料、注重節(jié)約。如材料使用超出預(yù)算用量，則超出部分的費用由乙方承擔(dān);材料節(jié)約部分，由甲乙雙方按_______比例分成。
第十一條 承包方式、價格及包含的內(nèi)容
1.承包方式及單價
2.承包價格所包含的內(nèi)容：承包價格包括施工期間乙方的各類風(fēng)險及施工人員工資和調(diào)遣費：小型機具費用;各類材料的場內(nèi)二次倒運;自然氣候影響停水、停電、待料等不可預(yù)見工日費用;包括周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用、裝卸、看護、保管、退庫;勞動保護用品費用(安全帽、安全帶、手套等);安全防護設(shè)施的搭拆(安、防護欄桿、防護棚等);文明施工費用(包括上級部門對現(xiàn)場的各類檢查所發(fā)生的臨時用工);承包工程范圍內(nèi)的配合測量放線、材料試驗、電工、機械設(shè)備維修和安裝拆卸配合用工;預(yù)防一般性自然災(zāi)害所采取的措施用工費用;
甲方：乙方：
簽字簽字
電話：電話：
_____年___月____日
簡單承攬合同篇4
委托方：_____________(以下稱甲方)
承接方：_____________(以下稱乙方)
簽約地點：________________________
施工地點：________________________
簽約時間：________________________
1.合同內(nèi)容
本合同項所指的項目是：___________________________
(系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”)
2.合同金額
2.1 合同總金額為人民幣：_______________(rmb：__________)
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。
3.付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________(rmb___________)。
3.2 設(shè)備進度款
當(dāng)乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣_____________(rmb________)。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________(rmb______)。
3.4 最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________(rmb________________)。
3.5 其它事項
________________________________________________
4.合同雙方責(zé)任
4.1 甲方責(zé)任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應(yīng)在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內(nèi)安排驗收。
4.2 乙方責(zé)任
4.2.1 按合同規(guī)定負責(zé)進行施工設(shè)計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責(zé)安排對甲方技術(shù)人員進行免費培訓(xùn)。
4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與<附件一>質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時間為全天24小時)
5.安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負全部責(zé)任。
5.2 在整個安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進行施工。
6.其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方：________________ 乙方：___________________
地址：________________ 地址：___________________
電話：________________ 電話：___________________
傳真：________________ 傳真：___________________
簽約代表：____________ 簽約代表：_______________
指定聯(lián)絡(luò)人員：________ 指定聯(lián)絡(luò)人員：___________
附件一：物料清單
序號
名稱
型號
數(shù)量
單位
單價
總價
備注
1
2
3
4
5
6
7
其它零配件
a
器材總造價
b
施工安裝費=器材總造價×12%
c
稅金=(a+b)乘以6%
d
工程總價=a+b
簡單承攬合同篇5
甲方：______________
乙方：______________
為保證雙方合法權(quán)益，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)調(diào)一致，訂立本合同。
一、施工內(nèi)容：
1、工程名稱：
2、工程內(nèi)容：
二、承包方式：
1、平方米包干：包括設(shè)備、工具、人工_________元/㎡大寫：
2、所需工具由乙方自備。
3、甲方供材，每天送貨，剩余材料拉回。
4、管理內(nèi)容：
（1）遵守公司的各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)、聽從指揮。
（2）無論任何班組如有工人偷到工地材料，罰款及后果由承包人承擔(dān)。
（3）承包隊所承包工程實行全過程管理，即從進入工地開始施工到竣工驗收合格后的全方位管理承包。
（4）每完成一工作面后及時清理施工現(xiàn)場，并注意成品保護，及成品損壞由乙方按價賠償。
三、合同工期：
______年______月______日開工至______年______月______日竣工。
四、質(zhì)量標準：甲方驗收
1、嚴格按設(shè)計要求施工，必須滿足規(guī)范規(guī)定。
2、對工程質(zhì)量超出允許偏差，甲方將對乙方嚴格處罰。
3、造成嚴重后果的，發(fā)生的一切經(jīng)濟損失由乙方負責(zé)。
五、安全標準：安全無事故施工
1、嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，不違章作業(yè)。班組長應(yīng)做好班前安全交底。認真學(xué)習(xí)安全，做到“三不傷害”，杜絕一切事故發(fā)生。因違反操作施工，發(fā)生傷亡事故除追究乙方責(zé)任外，并按有關(guān)規(guī)定罰款，造成經(jīng)濟損失及嚴重后果，乙方自負。
2、嚴格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)有關(guān)各項條例。
六、材料管理：
基乙方用料不合理，材料丟失、浪費造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)，甲方按原價從乙方承包費中扣除。
七、現(xiàn)場管理：
施工現(xiàn)場要有專人負責(zé)管理，施工前同甲方一起檢查，樓頂防水避雷針、住戶窗戶等設(shè)施是否完好，如原有缺損現(xiàn)象及時告知甲方，以免造成不必要的糾紛。在施工中如有損壞，照價賠償。施工現(xiàn)場做到工完料凈場地清。乙方不清理甲方另行安排處理所發(fā)生的費用，從乙方承包費中扣取。
八、付款方式：
單位工程刮完膩子、打磨后刷完底漆，經(jīng)甲方驗收合格后付單位工程總額的60%，兩邊外墻漆完工后，付至工程總額的80%，余款全部工程竣工后兩個月付清。
九、違約責(zé)任：
1、對中途停工造成的一切損失由乙方承擔(dān)，己發(fā)生的人工等費用甲方概不負責(zé)。
2、對不按工地要求和違反工序施工造成其它工種怠工損失，由造成者（乙方）負責(zé)，乙方擅自停工，造成間接損失均按實際計算費用，全部由乙方負責(zé)。
3、乙方未按合同工期完成者，每延誤一天扣罰承包費2%。
4、若因甲方原因或不可抗力的因素造成怠工、停工、工期相應(yīng)順延。
十、本合同未盡事宜由雙方商定后予以補充。
十一、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字后生效。合同終止條件：
1、乙方按甲方要求完成各項指標，甲方付清承包費后合同自然終止。
2、甲方中途辭退乙方或乙方中途停工，本合同隨之終止。
甲方：______________乙方：______________
日期：______________日期：______________
簡單承攬合同篇6
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________ 。
3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________ 種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，設(shè)計費(大寫)____________ 元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應(yīng)當(dāng)負責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日，時間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4. 保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下：
付款時間
付款百分比
金額
七、違約責(zé)任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責(zé)維修。
九、其他：
1、本合同一式 份，
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：
代表人： 代表人：
簽約日期： 簽約日期：
簡單承攬合同篇7
項目名稱：________________________________
委托方(甲方)：__________________________
研究開發(fā)方(乙方)：______________________
填寫說明
一、“合同登記編號”的填寫方法：
二、技術(shù)開發(fā)合同是指當(dāng)事人之間就新技術(shù)、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。技術(shù)開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。
三、計劃內(nèi)項目應(yīng)填寫國務(wù)院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、地、市(縣)級計劃，不屬于上述計劃的項目此欄劃(/)表示。
四、標的技術(shù)的內(nèi)容、形式：
包括開發(fā)項目應(yīng)達到的技術(shù)經(jīng)濟指標、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數(shù)量。
提交開發(fā)成果可采取下列形式：
1.產(chǎn)品設(shè)計、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術(shù)文件;
2.磁盤、磁帶、計算機軟件;
3.動物或植物新品種、微生物菌種;
4.樣品、樣機;
5.成套技術(shù)設(shè)備。
五、研究開發(fā)計劃：
包括當(dāng)事人各方實施開發(fā)項目的階段進度，各個階段要解決的技術(shù)問題，達到的目標和完成的期限等。
六、技術(shù)情報資料的保密：
包括當(dāng)事人各方情報和資料保密義務(wù)的內(nèi)容、期限和泄漏技術(shù)秘密應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。雙方可以約定，不論本合同是否變更、解除、終止，本條款均有效。
七、其他：
合同如果是通過中介機構(gòu)介紹簽訂的，應(yīng)將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當(dāng)事人約定定金、財產(chǎn)抵押及擔(dān)保的，應(yīng)將給付定金、財產(chǎn)抵押及擔(dān)保手續(xù)的復(fù)印件作為本合同的附件。
八、委托代理人簽訂本合同書時，應(yīng)出具委托證書。
九、本合同書中，凡是當(dāng)事人約定認為無需填寫的條款，在該條款填寫的空白處劃(/)表示。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，合同雙方就___________________項目的技術(shù)開發(fā)(該項目屬_________計劃)，________經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、標的技術(shù)的內(nèi)容、形式和要求：
________________________________________
二、應(yīng)達到的技術(shù)指標和參數(shù)：
________________________________________
三、研究開發(fā)計劃：
________________________________________
四、研究開發(fā)經(jīng)費、報酬及其支付或結(jié)算方式：
(一)研究開發(fā)經(jīng)費是指完成本項研究開發(fā)工作所需的成本;報酬是指本項目開發(fā)成果的使用費和研究開發(fā)人員的科研補貼。
本項目研究開發(fā)經(jīng)費及報酬：___________元
其中：甲方提供____元，乙方提供____元。
如開發(fā)成本實報實銷，雙方約定如下：
(二)經(jīng)費和報酬支付方式及時限(采用以下____種方式)：
①一次總付：____________元，時間：________________
②分期支付：____________元，時間：________________
____________元，時間：________________
③按利潤________%提成，期限：________________
④按銷售額____ %提成，期限：________________
⑤其他方式：______________________________________
五、利用研究開發(fā)經(jīng)費購置的設(shè)備、器材、資料的財產(chǎn)權(quán)屬 __________________________________________________
六、履行的期限、地點和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地點)履行。
本合同的履行方式：________________________________
七、技術(shù)情報和資料的保密
__________________________________________________
八、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)指導(dǎo)的內(nèi)容
__________________________________________________
九、風(fēng)險責(zé)任的承擔(dān)
在履行本合同的過程中，確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術(shù)困難，導(dǎo)致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失，風(fēng)險責(zé)任由________承擔(dān)。(1、乙方;2、雙方;3、雙方另行商定)經(jīng)約定，風(fēng)險責(zé)任甲方承擔(dān)____ %，乙方承擔(dān)____ %.
本項目風(fēng)險責(zé)任確認的方式為：______________________________
十、技術(shù)成果的歸屬和分享
(一)專利申請權(quán)：________________________________________
(二)非專利技術(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)：______________________________
十一、驗收的標準和方式
研究開發(fā)所完成的成果，達到了本合同第二條所列技術(shù)指標，按____標準，采用_____方式驗收，由_____方出具技術(shù)項目驗收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計算方法
違反本合同約定，違約方應(yīng)當(dāng)按《中華人民共和國合同法》規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
(一)違反本合同第____條約定，______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，承擔(dān)方式和違約金額如下：____________________
(二)違反本合同第____條約定，______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，承擔(dān)方式和違約金額如下：____________________
十三、爭議的解決方法
在本合同履行過程發(fā)生爭議，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，也可以請求________進行調(diào)解。
雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，雙方商定，采用以下第(____)種方式解決。
1.提交____ 仲裁委員會仲裁;
2.向____ 人民法院起訴。
十四、名詞和術(shù)語的解釋：_________________________
十五、本合同有效期限：____年____月____日至____年____月____日
甲方：_______________
代表人：_____________
_______年____月____日
乙方：_______________
代表人：_____________
_______年____月____日
簡單承攬合同篇8
定作方：______________(簡稱甲方)
承攬方：______________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金(元)
金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：______________________________________________
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________________________
3.履行的期限、地點和方式：__________________________________________________
4.驗收標準和方法：__________________________________________________________
5.結(jié)算方式：________________________________________________________________
6.違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
(1)承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
(2)定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
7.雙方約定的其它條款：_______________________________________________________
8.以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12.本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________ 承攬方：____________
法定代表人：__________ 法定代表人：________
開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________
帳號：________________ 帳號：______________
________年____月____日
簡單承攬合同篇9
承攬合同
合同編號：［單位名稱（承攬）字（簽約年份）－08－三位數(shù)編號］
定作人：
承攬人：
簽訂地點：
簽訂時間：年月日
承攬合同
定作人：（填寫全稱）
承攬人：（填寫全稱）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫為見合同附件一）
1.1品名：（應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）
1.2規(guī)格：（應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號）
1.3數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位）
1.4備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第二條合同價款
2.1合同價款總額：（應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）
2.2付款方式：（應(yīng)詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）
2.3付款時間：（寫明年、月、日）
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準：
3.1質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準，必須要寫全稱）
3.2技術(shù)標準：（技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù)）
3.3以封存樣品為質(zhì)量標準的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：
（注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫明見合同附件二）
4.3定作人于 年 月 日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后 日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1定作人負責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第六條 驗收標準和方法
6.1驗收標準：（寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收）
6.2驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）
6.5驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后 日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以（寫明檢驗機構(gòu)） 對定作物質(zhì)量的認定為準。
第七條交（提）定作物的時間和地點
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間： （寫明年、月、日）
7.1.2自提定作物的地點： （寫明詳細地址不可省略）
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間： （如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.2.2送交定作物的地點： （如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔(dān)：
8.1包裝要求：（應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）
8.2費用負擔(dān)：（寫明包裝費用由哪方承擔(dān)）
第九條 運輸方式及費用負擔(dān)
9.1定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）
9.2運輸費用由（如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔(dān)。
第十條 定作物的保修
10.1定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止）
10.2在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務(wù)。
第十一條 定金及預(yù)付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.2定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）
11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間：（寫明年、月、日）
第十二條 承攬人的違約責(zé)任：
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。
12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。
12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失，由承攬人承擔(dān)。
12.12其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第十三條 定作人的違約責(zé)任：
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的 ％的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價 ‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之 向承攬人支付違約金，直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔(dān)因此多支出的費用。
13.8其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第十四條 不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條 爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。
第十六條 本合同簽訂地點（填寫到縣級）
第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條 本合同一式 份，定作人執(zhí) 份，承攬人執(zhí) 份。
第十九條 合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人： （公章） 承攬人：（公章）
住所： 住所：
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號
郵政編碼： 郵政編碼：
合同簽訂時間：年月日
簡單承攬合同篇10
甲方：_________ 乙方：_________
甲方通過公開招標，評標小組綜合評審，按招標文件規(guī)定程序，確定乙方為_________市本級行政事業(yè)單位定點印刷企業(yè)之一。為進一步明確雙方的責(zé)任，確保印刷定點工作順利開展，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本協(xié)議：
一、定點印刷的服務(wù)單位
為需要印刷的_________市本級行政事業(yè)單位(以下稱“印刷單位”)。
二、定點印刷的業(yè)務(wù)范圍
包括指定信封印刷品。
三、定點印刷產(chǎn)品的價格
(一)指定信封印刷品價格表，見附件一;
(二)常用紙張的實際進價及限價(注：實際進價可隨市場價格變化而調(diào)整)見附件二。
四、定點印刷時間
為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
五、定點印刷方法
由印刷單位在確定的定點印刷企業(yè)中自行選擇。選擇乙方時由雙方簽訂“定點印刷合同單”(一式四份)，明確印刷的具體要求和印刷費用等，乙方提供免費接印、送樣、送貨等一條龍上門服務(wù)。
六、付款方式
乙方將印刷品送達指定地點后，須由印刷單位在“定點印刷驗收單”簽字蓋章，貨款支付按雙方在合同單上的約定，由乙方憑“定點印刷合同單(財務(wù)聯(lián))”、“定點印刷驗收單”和正式印刷發(fā)票向印刷單位結(jié)算，由印刷單位采取非現(xiàn)金形式支付。舟山本島外印刷單位的印刷業(yè)務(wù)，如乙方需收取適當(dāng)運費的，需雙方協(xié)商確定并在合同單中明確。
七、質(zhì)量保證
乙方要確保印刷品符合有關(guān)的質(zhì)量要求。印刷單位對印刷品質(zhì)量有異議的，應(yīng)向乙方提出，乙方應(yīng)耐心查實和說明。
八、乙方承諾：
(一)遵守《中華人民共和國政府采購法》和有關(guān)印刷業(yè)法規(guī)。
(二)按經(jīng)營范圍接受印刷單位的印刷業(yè)務(wù)。
(三)確定專人負責(zé)政府采購定點印刷業(yè)務(wù);確定專人負責(zé)定點印刷的計價，確保準確無誤。
(四)做好生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理工作，設(shè)立政府采購業(yè)務(wù)臺帳。
(五)根據(jù)印刷單位要求按時交貨，免費送貨到指定地點。
(六)自覺接受政府采購監(jiān)督管理部門和甲方對定點印刷情況的監(jiān)督檢查。
(七)印刷單位特殊用紙的價格在實際執(zhí)行中可與乙方商定，乙方將隨同統(tǒng)計報表報甲方備案。
(八)按季上報《行政事業(yè)單位定點印刷業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表》和《行政事業(yè)單位定點印刷合同單》并如實按季上報《_________季常用紙張實際進價表》
(九)乙方在投標文件中的其他承諾。
九、違約責(zé)任：
(一)因乙方所交印刷品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號不符合《行政事業(yè)單位定點印刷合同單》要求的，印刷單位可拒收，其損失由乙方承擔(dān)。
(二)乙方如有以下行為的，甲方有權(quán)對其作如下處理：
(1)因違反國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，被執(zhí)法機關(guān)查處取消經(jīng)營資格的，甲方有權(quán)單方面終止協(xié)議。
(2)未按招標文件規(guī)定的印刷計價方式和規(guī)定標準計價的;
(3)在定點印刷期間，有弄虛作假、多計費用、以次充好等違規(guī)行為的;
(4)為非定點印刷企業(yè)代開印刷發(fā)票的;
(5)因自身原因拒絕承接印刷業(yè)務(wù)或?qū)⒊薪拥挠∷I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包的;
(6)未履行印刷合同的約定而受到印刷單位有效投訴的;
(7)未履行《投標人承諾書》中的其他承諾的。
(三)乙方有違反本條第二款2、3、4項行為之一的，一經(jīng)查實，甲方記錄在案并收取10%的履約保證金作為違約金;協(xié)議期內(nèi)第二次查實的，發(fā)函通報并收取40%的履約保證金作為違約金;第三次查實的，甲方有權(quán)沒收余下的履約保證金，并終止協(xié)議，同時將其列入不良供應(yīng)商名單。協(xié)議期內(nèi)被查實二次以上或同時違反多款內(nèi)容的，甲方并報市政府采購管理部門處理，在1-3年內(nèi)禁止參加政府采購定點印刷招投標活動。
(四)乙方有違反本條第二款5、6、7項內(nèi)容之一的，甲方將視情提出警告并記錄在案，仍未作改正的，甲方有權(quán)沒收其10%以上履約保證金的處理，并將列入不良供應(yīng)商名單。
(五)因不可抗力原因，乙方不能繼續(xù)履行本協(xié)議，可書面提出，甲方經(jīng)調(diào)查核實可提前終止。
十、甲方將會同有關(guān)部門對定點印刷的質(zhì)量、價格、服務(wù)等情況進行檢查和考核，考核結(jié)果作為下次定點印刷企業(yè)資格考評的參考依據(jù)。
十一、其他：
(一)以下文件是本協(xié)議不可分割的組成部分：甲方的招標文件、乙方提交的投標文件(包括出具的承諾書)、中標通知書、履約保證金。
(二)_________的定點印刷政府采購協(xié)議由_________采購辦(財政局)與乙方簽訂，其中有關(guān)印刷單位的確定、付款方式等由_________采購辦(財政局)在簽訂協(xié)議時確定。
(三)若本市所屬其他縣(區(qū))采購辦(中心)愿意比照本定點印刷方案實行的，乙方同意按本定點印刷方案的原則與需方協(xié)商相關(guān)事宜。
十二、未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決，經(jīng)協(xié)商無法解決的，按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。
十三、協(xié)議生效：本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。
十四、本協(xié)議一式三份，甲、乙雙方各一份，報舟山市政府采購管理辦公室備案一份。
甲方：_________(公章) 乙方：_________(公章)
法人代表/授權(quán)代表：_________(簽字) 法人代表/授權(quán)代表：_________(簽字)
_________年____月____日 _________年____月____日
協(xié)議附件：
1、《指定信封印刷價格表》
2、《_________單位紙張進價及限價表》
3、《行政事業(yè)單位其他印刷品定點印刷合同單》
4、《行政事業(yè)單位定點印刷業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表》
簡單承攬合同篇11
甲方：_汽車有限公司 住所地： 法定代表人： 電話：
乙方： 住所地： 法定代表人： 電話：
鑒于： 甲方現(xiàn)有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務(wù)等三大類業(yè)務(wù);乙方擁有 品牌售后服務(wù)的豐富客戶資源積累以及維修服務(wù)經(jīng)驗。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就共同合作開辦 維修售后業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議：
一、合作項目標的： 維修售后服務(wù)。
二、合作時間及地址： 年 月 日至 年 月 日。
地址： (詳見附圖)，其中車間 (平方米)，鈑金、噴漆 (平方米)，接待室 (平方米)。
三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設(shè)備、場地改造實物折價人民幣 萬元及現(xiàn)金人民幣 萬共 萬元作為投資;乙方以設(shè)備折價 萬及現(xiàn)金 萬共出資 萬元作為投資。
雙方約定：
① 雙方實物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產(chǎn)。
② 設(shè)備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置，作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設(shè)備折舊、攤銷的依據(jù)。
四、合作的經(jīng)營管理模式：雙方約定共同管理和經(jīng)營
汽車的汽車維修售后服務(wù)項目。原則上甲方委派財務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理，乙方委派財務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效 個月內(nèi)擬訂經(jīng)營管理制度和財務(wù)管理制度，共同確認后作為本協(xié)議的補充協(xié)議，并享有同等法律效力。 五、合作盈虧及分配方式：公司合作項目的資金往來設(shè)置雙方共同確認的資金帳戶(含轉(zhuǎn)帳帳戶及現(xiàn)金帳戶)，合作項目經(jīng)營收入扣除成本(場租分攤項目、工資、稅金及日常經(jīng)營管理費用)后盈虧按甲方 %、乙方 %共同享有和承擔(dān)。
六、合作項目經(jīng)營場地費用分攤：鑒于甲方目前每年場地費為 萬元，合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年 萬元整，由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每年 月 日前入帳。從 年度開始，合作項目按每年 萬元分攤場地費，于每年 月 日前入帳。
七、設(shè)備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作項目中提取設(shè)備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責(zé)任：
(一)、甲方：
① 繼續(xù)開發(fā)和擴大現(xiàn)有維修業(yè)務(wù)，并在合作期內(nèi)承擔(dān)維修行業(yè)管理及保險、定損、交警支隊的公共關(guān)系處理。
② 將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中。
(二)、乙方：
① 將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項目中。
② 為奔馳、寶馬車輛維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓(xùn)工作。
③ 開發(fā)客戶并介紹給甲方。
九、特別約定：
① 原_汽車場地系為爭取"4s"品牌而設(shè)置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優(yōu)先參與權(quán)。
② 在本合同有效期內(nèi)任何一方不得在 市區(qū)(除 外)內(nèi)與第三方就本項目進行合作。
③ 自合作協(xié)議生效后，因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟損失由雙方共同承擔(dān)。
④ 雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議，互不承擔(dān)違約責(zé)任。
⑤ 根據(jù)經(jīng)營需要，甲方可以向乙方提出在 市區(qū)內(nèi)就合作項目增開新店，乙方無正當(dāng)理由不得拒絕。
十、違約責(zé)任： ① 任何一方有違反上述義務(wù)或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權(quán)要求對方賠償損失并有權(quán)解除本協(xié)議。如損失難以計算的，損失賠償數(shù)額為 萬元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計)。
② 任何一方就本合作項目事宜未經(jīng)合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
③ 任何一方無正當(dāng)理由不得提前解約。否則另一方有權(quán)要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數(shù)額為 萬元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計)。
十一、爭議解決方式：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權(quán)人民法院管轄。
十二、未盡事宜：雙方另行商定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十三、文本：本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，于雙方簽字后生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 代理人：
簡單承攬合同篇12
甲方：_________
乙方：_________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，茲就甲方委托乙方制作甲方_________達成以下協(xié)議：
一、項目概要：_________
二、項目明細：
項目名稱：
1、尺寸：_________
2、設(shè)計制作：_________
3、紙張：_________
4、頁數(shù)：_________
5、色數(shù)：_________
6、后道加工：_________
7、數(shù)量：_________
單價：_________
總價：_________
三、付款方式：
開始制作之日起支付價格總額之30%，小樣確定后支付20%，余款50%于交貨當(dāng)日付清。
四、交貨方式
印刷加工：在確認打樣稿后_________個工作日內(nèi)交貨。
交貨地點：甲方公司，乙方承擔(dān)運費，產(chǎn)品風(fēng)險自交貨時轉(zhuǎn)移。
五、印刷質(zhì)量標準
1、乙方前期制作應(yīng)按提供樣稿之要求按時，按質(zhì)完成，印刷品質(zhì)量以簽字樣稿為準驗收;甲方應(yīng)負責(zé)有關(guān)內(nèi)容的及時校核確認以及收貨驗貨。
2、甲方委托乙方設(shè)計制作的稿件，甲方有權(quán)要求乙方提供最多不超過四次的樣稿確認。在乙方提供第四次確認稿時，甲方應(yīng)完成所有的確認修改工作。如因甲方原因在第四次確認稿后仍需要進行修改，甲方同意視修改內(nèi)容額外支付每頁不超過_________元的改稿費用。
3、如為甲方提供的菲林，且打樣稿與菲林不一致的情況，乙方不保證印刷顏色與所提供樣稿的絕對一致，而應(yīng)以菲林正常的印刷效果為準
4、彩色印刷品的色差范圍正負應(yīng)不超過樣稿的10%，套印允許誤差應(yīng)小于0.2mm，其他如需檢驗的項目按國家新聞出版行業(yè)標準有關(guān)平版一般印刷品的質(zhì)量標準驗收
5、甲方對印刷質(zhì)量有任何異議，須在交貨后三個工作日內(nèi)提出，在任何情況下乙方不負責(zé)除印刷以外發(fā)行、廣告的連帶責(zé)任。
六、乙方責(zé)任
1、乙方對承印印件的原稿(或電子文檔)、校樣、印板、底片、半成品、成品及印刷品的樣本應(yīng)當(dāng)妥善保管，不得損毀。
2、乙方必須嚴格按照本合同規(guī)定的印數(shù)印刷，不得擅自加印。
3、乙方完成委托印刷業(yè)務(wù)后，應(yīng)當(dāng)認真清點印刷品數(shù)量，登記臺賬，并根據(jù)本合同的規(guī)定將印刷成品、原稿(或電子文檔)、底片、印板、校樣等全部交還甲方，不得擅自留存。
4、乙方在承接時，應(yīng)核實委印方相關(guān)證件，不得印刷有內(nèi)容不實、圖文虛假的印刷品。
七、知識產(chǎn)權(quán)及保密
1、乙方應(yīng)對甲方制作發(fā)行方式、計劃嚴格保密。
2、乙方設(shè)計人員應(yīng)自覺保護甲方提供的一切用于排版印刷的電子文檔，不得擅自提供給任何第三方作任何用途。
3、乙方為甲方雜志制作的平面設(shè)計，其著作權(quán)屬于甲方。
4、乙方應(yīng)妥善保存雜志的所有電子設(shè)計稿件、菲林，甲方若需要，應(yīng)予提供;合同終止后，若雙方不再續(xù)約，乙方應(yīng)將所有電子設(shè)計稿件、菲林交給甲方。
八、合同其它條款
交貨數(shù)量同意允許正負5%的短溢裝。如溢裝的情況，甲方有權(quán)選擇是否按合同單價接收超裝之貨品。若甲方不接收，乙方不得擅自贈送他人或以任何價格出售，作其他客戶印刷業(yè)務(wù)參考樣本除外。如短裝在5%之內(nèi)，乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應(yīng)金額，但不另行補足數(shù)量。如短裝在5%以上，甲方有權(quán)要求乙方補足所缺貨品。
由于政策變化、政府行政行為等人力不可抗因素原因?qū)е缕渲幸环綗o法履行合同，本合同即行終止，雙方不承擔(dān)違約責(zé)任。
九、違約責(zé)任
1、甲乙雙方應(yīng)嚴格遵守本合同的有關(guān)條款，此合同未盡事項，應(yīng)由甲乙雙方友好協(xié)商解決。
2、若任何一方違反本合同并經(jīng)協(xié)商無效，應(yīng)由被告所在地人民法院作爭議解決。
3、因不可抗力導(dǎo)致合同無法執(zhí)行的情況，雙方應(yīng)友好協(xié)商延期履行，協(xié)商不成或確實無法繼續(xù)履行的，任何一方均不承擔(dān)違約責(zé)任。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，同樣有效。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
授權(quán)代表(簽字)：_________ 授權(quán)代表(簽字)：_________
地址：_________ 地址：_________
郵政編碼：_________ 郵政編碼：_________
電話：_________ 電話：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
簡單承攬合同篇13
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責(zé)施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱：
2.工程地點：
3.承包范圍：
4.承包方式：包工、包料、包費用
5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質(zhì)量：本工程為合格工程
二、合同單價和付款方式
1.合同單價：
2.實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設(shè)備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定，不作任何調(diào)整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi)，付至結(jié)算價款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認可的正規(guī)票據(jù)，如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標準
四、違約責(zé)任和安全責(zé)任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價款的__%違約金支付給甲方，并承擔(dān)由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內(nèi)，如有質(zhì)量問題，在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔(dān)。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
甲方：乙方：
簽字簽字
電話：電話：
甲方駐工地代表：
電話：
_____年___月____日
簡單承攬合同篇14
立合約人(以下簡稱甲方)：__________________
印刷廠 (以下簡稱乙方)：__________________
甲方“____________”一書，經(jīng)標價結(jié)果，交由乙方承印，雙方達成承印協(xié)議如下：
一、數(shù)量：_________本，每本_________頁。
二、規(guī)格：_________開本，用_________磅木造紙，版面照原樣本，沖皮封面燙金(顏色另選)。
三、價款：每本人民幣_________元，全部價款合計人民幣_________元整。
四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期：限于__________________ 。
六、交貨地點
乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅版一并交與甲方。
七、付款方式：合同簽訂后，甲方應(yīng)先向乙方預(yù)付合同總價款的百分之_________ ，核人民幣_________元整，剩余價款待乙方交齊承印書籍，并經(jīng)甲方驗收后一次性付清。
八、價款追加或追減：本合約全部價款_________元整，如因頁數(shù)增減，其總價應(yīng)按實際頁數(shù)核算，追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額，以不超過百分_________為限。
九、乙方于交貨限期屆滿逾期交貨的，每逾一日，罰總價千分之_________。
十、保證：乙方須覓資本額在_________萬元以上的同業(yè)兩家為保證人，如乙方不能按合同要求履行義務(wù)的，保證人應(yīng)代為履行，并承擔(dān)甲方因乙方不能履約所受損失，兩保證人應(yīng)負連帶保證責(zé)任。
十一、合同有效期限：本合約訂立后，經(jīng)對保無誤之日起生效，至價款付清后失效。
十二、附則：本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份(印花自貼)，副本_________份，交甲方備用。
甲方：_____________________
地點：_________________
負責(zé)人：(簽名蓋章)_______
保證人：(簽名蓋章)_______
地點：_____________________
乙方：_____________________
印刷廠_____________________
負責(zé)人：(簽名蓋章)_______
保證人：(簽名蓋章)_______
地點：_____________________
簡單承攬合同篇15
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同信守。
一、 甲方提供原料情況：
品(材料)名：
規(guī)格型號：
單位：
數(shù)量：
單價：
金額：
交貨日期：
超欠幅度%：
供應(yīng)辦法：
二、乙方加工產(chǎn)品的義務(wù)
1. 質(zhì)量標準：
2. 質(zhì)量檢驗及驗收辦法：
3. 包裝要求及費用負擔(dān)：
4. 交貨(運輸)辦法及地點：
5. 貨款共計人民幣(大寫)：
6. 結(jié)算辦法及期限：
7. 其他：
三、違約責(zé)任：
第一點：甲方的違約責(zé)任
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應(yīng)負責(zé)賠償乙方損失。
(2)中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之 的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他。
第二點：乙方承擔(dān)的違約責(zé)任
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補交;不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失;不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值 %的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)未按甲方對技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的，應(yīng)負責(zé)賠償。
(8)其他：
本合同一式 份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r間 到請?zhí)顚懹行ЫK止時間 止。
甲方：請?zhí)顚懚ㄗ鞣?乙方：請?zhí)顚懗袛埛?/p>
法定代表人： 法定代表人：
電話：填寫定作方辦公電話 電話：填寫承攬方辦公電話
地址：填寫定作方住所 地址：填寫承攬方住所
開戶銀行：填寫定作方開戶銀行 開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行
賬號：填寫定作方賬號 賬號：填寫承攬方賬號