出租方：

承租方：

出租方與承租方為租賃生產車間等事宜達成如下協議：

一、出租方將位于公司內新建的二號車間、氧化鋅爐一座及有關生產附屬用房，租給承租方生產經營。

二、租賃期五年，即從 年3月30日起至__年3月30日止。

三、租金為每年人民幣 萬元，五年合計 拾萬元，此款在合同簽字時一次性付清。

四、雙方權利和義務：

1.出租方負責水、電、路接通鋪平;租賃期間該生產車間使用的水電單獨裝表，水電費由承租方負擔。

2.租賃期間，承租方自主合法經營，安全生產，一切安全事故與出租方無關。

3.承租方所租廠房設備在承租期間一切維修費用與出租方無關，租賃期滿按能夠生產的要求移交給出租方，廠房產權及為生產所置附件歸出租方所有。

4.租賃期間，在本合同條款內承租方有權轉租，若因國家(政府)明令禁止生產該產品，所剩年限的租金按每年貳萬元計算返還50%給承租方。

5.承租期間，承租方生產經營有關稅收自負，與出租方無關。其它相關單位收費均由出租方負擔。

五、合同期間如因不可測定因素需終止合同的由雙方協商解決。 上述條款雙方均應自覺履行，取信于對方。

本合同經雙方簽字后生效，一式四份，雙方各執一份，雙方見證人各執一份。

出租方：

承租方：

年 月 日

個人加工合同協議書篇2

合同編號：______________

承攬人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委托代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

定作人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委托代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

定作物名稱

完工時間

檢驗時間和地點

檢驗標準及方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條圖紙提供

承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復

第七條轉包

1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第八條保密

承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。

第九條變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十條協助

1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。

2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十一條監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十二條保管

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十三條加工費結算辦法與時間

_____________________________________。

第十四條付款

定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

第十五條留置

定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

第十六條本合同解除的條件：

1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；

3．雙方通過書面協議解除本合同；

4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；

5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

第十七條質量保證

承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。

第十八條違約責任

1．承攬人的違約責任

（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的.有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

（2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。

2．定作人的違約責任

（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。

（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十九條聲明及保證

承攬人：

1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。

2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

定作人：

1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。

2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十條通知

1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：______________________________。

3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十一條合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十三條爭議的處理

1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十四條不可抗力

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十五條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十七條合同的效力

1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

承攬人（蓋章）：_________定作人（蓋章）：__________

法定代表人（簽）：_____法定代表人（簽）：______

委托代理人（簽）：_____委托代理人（簽）：______

簽訂地點：_______________簽訂地點：________________

_________年_____月_____日_________年______月_____日

個人加工合同協議書篇3

出租方（甲方）：____________________

承租方（乙方）：____________________

根據國家有關規定，甲、乙雙方在自愿、平等、互利的基礎上就甲方將其合法擁有的廠房出租給乙方使用的有關事宜，雙方達成協議并簽定合同如下：

一、出租廠房情況甲方出租給乙方的廠房座落在_______，租賃建筑面積為_______平方米。廠房類型為_______，_______結構。

二、廠房起付日期和租賃期限

1、廠房裝修日期_______個月，自_______月_______日起，至_______月_______日止。裝修期間免收租費。

2、廠房租賃自_______年_______月_______日起，至_______年_______月_______日止。租賃期_______年。

3、租賃期滿，甲方有權收回出租廠房，乙方應如期歸還，乙方需繼續承租的，應于租賃期滿前三個月，向甲方提出書面要求，經甲方同意后重新簽訂租賃合同。

三、租金及保證金支付方式

1、甲、乙雙方約定，該廠房租賃每日每平方米建筑面積租金為人民幣_______元。月租金為人民幣_______元，年租金為_______元。

2、第一年年租金不變，第二年起遞增率為3%—5%。

3、甲、乙雙方一旦簽訂合同，乙方應向甲方支付廠房租賃保證金，保證金為一個月租金。租金應預付三個月，支付日期在支付月5日前向甲方支付租金。

四、其他費用

1、租賃期間，使用該廠房所發生的水、電、煤氣、電話等通訊的費用由乙方承擔，并在收到收據或發票時，應在三天內付款。

2、租賃期間，乙方應按月繳納物業管理費，每日每平方米物業管理費為人民幣_______元。

五、廠房使用要求和維修責任

1、租賃期間，乙方發現該廠房及其附屬設施有損壞或故障時，應及時通知甲方修復；甲方應在接到乙方通知后的3日內進行維修。逾期不維修的，乙方可代為維修，費用由甲方承擔。

2、租賃期間，乙方應合理使用并愛護該廠房及其附屬設施。因乙方使用不當或不合理使用，致使該廠房及其附屬設施損壞或發生故障的，乙方應負責維修。乙方拒不維修，甲方可代為維修，費用由乙方承擔。

3、租賃期間，甲方保證該廠房及其附屬設施處于正常的可使用和安全的狀態。甲方對該廠房進行檢查、養護，應提前3日通知乙方。檢查養護時，乙方應予以配合。甲方應減少對乙方使用該廠房的影響。

4、乙方另需裝修或者增設附屬設施和設備的，應事先征得甲方的書面同意，按規定須向有關部門審批的，則還應由甲方報請有關部門批準后，方可進行。

甲方：____________________乙方：____________________

日期：____________________日期：____________________

個人加工合同協議書篇4

甲方：安達(錦鴻)洗水廠

乙方：

為了共同效益，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議：

1、甲方提供必須要的場地、生產設備、原材和貨源;乙方員必須服從甲方公司的管理規定。

2、甲方經乙方提供食、宿(按餐扣費，宿舍水、電、衛生費等)。

3、乙方因質量和管理造成經濟損的(如：拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時一簽一簽的等);乙方全賠。

4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價如下：

扁樹脂(半圓)

二位0.70元/條 四位0.90元/條 六位1.20元/條

八位1.40元/條 十位(全條)1.60元/條(水后同價)

注:全泡不做壓皺0.30元/條;中褲0.25元/條、知褲0.20元/　圓樹脂：

二位0.80元/條 四位1.20元/條 六位1.50元/條形碼 八位1.80元/條

十位2.20元/條(封頂) 打膠針0.30元/條(包定位)

5、乙方在生產過程中，必須節省能源、原料等;用原料量月底平均計算不能超過0.60元/條，如超過金額由乙方承擔。

6、一切機械由甲方維修，如有人為現象，甲方有權按原價扣罰;同時應隨時檢查和保護各種設備;有問題及時通知廠方處理、維修;如已經壞貨再說機械設備有問題，一切視為推御責任。

7、如貨源充足時、乙方不夠工人上班導致出不了貨時，甲方有權外發加工，外發之差價由乙方承擔。

8、乙方操作過程中發生現的次品，當時扣罰;其余的與客戶對數時所點次品確認為準，但必須在當月扣除。

9、乙方在甲方工作期間必須按時、按質完成生產任務，如果甲方需打板之類，乙方必須隨叫隨時到(打板不計費，打板通知20分鐘不到，每次罰50元)

10、乙方承包加工費結算為2個月，乙方工人工次資由甲方代發，工人由乙方直接管理，甲方不承擔責任。

11、如乙方達不到甲方質量要求，甲方可單方解除本合同，解除后45天內支付乙方所有加工費。

12、如因樹脂引起的需要下機過水的，扣過水費0.80元/條。

13、乙方人員必須從甲方公司管理規定;乙方不得在外承包與甲方業務相關的工種，否則甲方可單方解除本合，乙方加工費沒收。

14、點次品的該工藝次品按第3條承擔，不點次品的客戶按金額的3%扣除。

15、乙方工人的水電費由乙方承擔。

16、以上規定，經甲、乙雙方同意并共同遵守執行，合同一式二份，自雙方簽字起生效。

乙方簽名： 甲方簽名：

年 月 日

個人加工合同協議書篇5

甲方：

乙方：

根據《合同法》之規定，本著互惠互利、共進雙贏的原則，經雙方友好協商，就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年PVC搬遷項目設備庫工程相關事宜，達成協議條款如下：

一、 工程概況

二、 工期

本工程的加工工期為 因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認可。

三、 甲方的權利和義務

1、 保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。

2、 遵守以上約定并執行。

四、 乙方的權利和義務

2、 按照圖紙制作，保證工期和質量。. 配合甲方審閱圖紙，如圖紙出現錯誤或不合理之處，應積極主動向甲方反映進行協商，并出具變更說明完善圖紙設計，達到甲方設計要求。

3、 因甲方材料不及時到位，乙方有權停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。

4、 遵守以上約定并執行。

五、 技術要求

1、 甲方提供完整的加工圖紙壹套，乙方根據圖紙和技術要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。

2、 鋼構件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆，漆膜厚度達到設計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。

3、 本工程的款項不含構件加工竣工資料的編制費用，如需探傷，費用由甲方負責，并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應為甲方提供方便的途徑以利于工程建設的順利進展。

4、 乙方在加工期間，甲方可隨時派技術人員對加工構件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規范要求標準讓甲方滿意。

5、 構件制作驗收執行GB50205-20_《鋼結構工程質量驗收規范》。

六、 付款方式

合同簽訂3日內，甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款，余款按提貨量分期付清。

七、 本合同未盡事宜雙方另行協商。如協商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。

八、 本合同一試兩份。甲乙雙方各執一份，雙方簽字或蓋章后生效。

甲方(蓋章簽字)： 乙方：(蓋章簽字)

年 月

年 月 日 日

個人加工合同協議書篇6

訂立合同雙方：

承攬方：以下簡稱甲方

定作方：以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺、貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品品名規格(長、寬、高cm)單位數量備注

第二條加工成品質量要求

一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。

二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫;塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。

四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供

圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款按核定價格單計算款_________元。

第六條驗收標準和方法本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由_______物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點_________年_________月_________日至_________月_________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續。

第八條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________元(大寫_________元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

第十一條結算方式及期限乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條其他

一、本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

二、本合同于_________年_________月_________日經公證生效，合同履行完畢即失效。

三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執一份，_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。

甲方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

_______年____月____日

乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

_______年____月____日

個人加工合同協議書篇7

出租方：_________(以下簡稱甲方)

承租方：_________(以下簡稱乙方)

根據國家有關規定，甲乙雙方在自愿平等互利的基礎上將其合法擁有的廠房出租給乙方使用，就有關事宜雙方達成協議，具體條款如下：

一、出租廠房：

1、甲方將座落在_________的所有廠房廠地租賃給乙方使用。

二、租期：

1、廠房租賃期限自_________至_________止，租賃期為_________年。

2、租賃期滿甲方有權收回廠房，乙方應如期歸還。如乙方需繼續租賃或合同延續，應提前三個月向甲方提出，甲方同意后重新簽合同。

3、因乙方在經營中需提前解除租賃合同，應提前三個月書面告知甲方，可以解除合同。

三、租金支付方式：

1、甲、乙雙方約定，該廠房租賃金額為每年人民幣__________________元(_________元)整，租賃金額在合同簽定之日起付清后本合同方可生效。

2、乙方每年都應在1月1日當天付清當年的租金。最多可延長10天。如不付款甲方有權解除合同，收回租賃廠房，對乙方不予補償。

四、廠房使用要求和維修責任：

1、租賃期間，如乙方人為損壞應給予修理賠償。

2、乙方自建廠房自行維修管理。

3、乙方在租賃期間，甲方的廠內財物代為保管，乙方不承擔任何責任。

4、乙方在租賃結束后，清理完自建的建筑物，恢復原貌。

5、乙方在租賃期滿后，屬乙方投資的廠房、機械及其它附屬設施屬乙方所有。如不租所有財產應清除出廠，否則甲方有權處理。

6、租賃期間，乙方發現該廠房及附屬設施非乙方損壞或故障時，應及時通知甲方修復，甲方應在接到乙方通知后3日內進行維修，逾期不維修，乙方可代為維修，費用甲方承擔。

五、廠房的出租及歸還：

1、租賃期間，乙方應遵守國家的法律法規，不得利用廠房進行非法經營，如發現，甲方收回廠房，甲方不承擔任何責任。

2、租賃期間廠房因政策動遷、修路及其它行為，賠償款屬甲方投資的廠房廠地屬甲方所有。屬乙方投資的廠房機械及生產損失由乙方所有。

3、租賃期間，乙方可根據自己的經營特點進行裝修。但不能破壞原貌及主體結構，所產生的費用由乙方自行承擔。

4、乙方應給甲方留出_________間房屋放置機械設備。

六、其它條款：

1、乙方在租賃期間的所有債權債務與甲方無關。

2、乙方在租賃期間，任何事故與甲方無關。

3、乙方在租賃期間，不得以任何甲方的名義進行經營活動，所產生的`后果，甲方概不負責(如貸款、稅費等)。

4、乙方在租賃結束后，應將廠房完好無損無條件的交給甲方，不可抗力除外。

5、乙方不得在租賃期間進行轉租，否則本合同中止，甲方予以收回。

6、未盡事宜，雙方協商解決。

7、乙方使用甲方的物品詳見清單。

七、本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字后生效。

甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

_________年____月____日_________年____月____日