建設施工合同示例篇1

發包單位(甲方)：承包單位(乙方)：

“江語城小區”項目的施工用配電安裝工程由甲方發包給乙方，根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關的法規和文件,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商，特簽訂本合同。

一、工程概況：

1、工程名稱：江語城小區配電工程

2、工程地點：恩施市施州大道608號——紅廟經濟開發區下官田

3、承包方式：包工包料

4、工程內容：安裝630KVA箱變一臺、400KVA箱變一臺、高壓計量箱二臺、自備發電機、10KV高壓引入、高、低壓電纜引至各配電箱,用戶電表。(見設計圖，滿足供電需求，不含土建部分)。

5、承包方式：包工包料

6、工程造價：經雙方商定，工程供貨安裝總造價(含稅金、設計、驗收、撤除等費用)：()包干。

二、工期：

1、本工程總工期為：以建筑工程同步

2、本工程開工日期：以甲方約定時間為準。

3、400KVA箱變一臺，必需在年月日以前安裝到位并通電以保證甲方開工用電。

4、乙方必需在年月日完成原門前高壓線路搬遷等工作，配合甲方撤除原建筑物并承擔因此發生的費用(高壓線路搬遷)。

三、雙方責任：

1、甲方責任：

(1)本合同生效后按合同約定向乙方撥付工程款。

(2)提供到電力部門辦理相關手續的所有資料和證件。

(3)指定代表與乙方聯系，負責工程施工過程中外圍協調工作，對工程進行監督和驗收。

(4)開工前消除障礙，協調外部環境，使施工現場具備施工條件。

2、乙方責任：

(1)按合同要求按期保質保量完成所承擔的全部工程,乙方必須按有關技術規范標準嚴格施工，因工程質量不合格所引起的一切責任，由乙方承擔。

(2)乙方在工程中必須確保工程施工安全文明，對施工中一切安全事故負責并承擔因此所發生的一切費用。

(3)在甲方提供相關證明資料的前提下負責代理甲方到當地供電等部門辦妥供電入戶的相關手續。

(4)負責對已完工程在未交付使用前的維護，并清理好現場。

(5)代理甲方負責整個供電工程的驗收并承擔發生的一切費用。

四、工程價款支付：

合同簽定后，甲方在2日內向乙方支付計人民幣元為定金，400KVA箱變到工地安裝支付人民幣元，其它工程設備材料到場后甲方支付50%工程款材料款，工程竣工經甲、乙雙方和供電、消防等相關部門驗收合格后，甲方10日內支付給乙方工程總價款45%的工程款(定金沖減)，其余5%留作工程質量保修金，一年保修期滿后工程無質量問題一次性付清(保修金不計息)。

五、爭議和違約：

1、對在執行本合同過程中出現的爭議由雙方共同協商解決，或提交仲裁機構沖裁。

2、凡出現違反本合同條款均視為違約，違約方除負責賠償損失外，還應支付工程總費用8%的違約賠償金。

六、其它事項：

1、本合同經雙方簽字蓋章后生效，任何一方不得擅自變更或解除，否則一切后果由責任方承擔，本合同在所有款項結算完畢后自動效。

2、本合同未盡事宜，雙方共同協商解決。

3、本合同一式肆份，雙方各執貳份。

甲方(章)：法定代表人：委托代理人：

乙方(章)：法定代表人：委托代理人：

年月日

建設施工合同示例篇2

建設單位：(甲方)

施工單位：(乙方)

簽定地點：

根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同，共同遵守。

第一條：工程項目

一、工程名稱：

二、工程地點：

第二條：承包范圍和內容

一、承包范圍：

二、承包內容：

1、搭設腳手架(滿堂紅)。

2、上部制作安裝。

3、加強焊接。

4、下料，組對，焊接。

5、骨架下料，組對，焊接。

6、除銹、噴漆。

7、內部聚乙烯襯板安裝。

第三條：承包方式、工程造價及結算方式

一、本工程所用全部主材由甲方負責，乙方只負責本工程項目內的全部人工費和消耗材料(氧氣、乙炔、電焊條等)，甲、乙雙方保證所提供的材料符合設計文件和合同要求。

二、乙方施工所用的機械設備自備，費用自理。

三、工程完工驗收合格乙方向甲方開建筑安裝發票。

四、本工程按項目一一制作安裝總造價：依據造價公司最終評審造價為準。

五、付款方式：施工單位進入現場開始施工時付___萬元。

六、工程質保期為兩年，質保金為%合同總價款，質保期內出現質量問題，乙方應無條件無償返修，并達到設計及規范要求。質保期到期后無質量問題一次付清保修金，利息由乙方自行承但。

第四條：施工準備：

一、發包方：

1、施工中發生的設計變更，由甲方負責提供變更手續，并備齊施工所用的全部主材。

2、組織承包方和有關部門參加工程施工圖紙的會審及技術交底工作，并保證按期開工。

3、配合乙方解決與其他施工單位的協調事宜。

4、防腐底漆、油漆由甲方購買。

二、承包方：

1、負責編制施工組織設計，按甲方要求制定工期及相關措施。

2、組織人員、設備、機械等進入施工現場。

3、乙方施工人員的住宿及倉庫、辦公室、等在現場工作期間由乙方自行解決，費用乙方自行承擔，乙方施工、生活用水、電費用由乙方承擔。

4、乙方施工中的消耗性材料、施工機械等自備、費用自理。

第五條：工程期限

一、開工時間20__年月日

二、竣工時間20__年月日

三、本合同工期總日歷天數0天

四、如遇下列情況，經甲方代表簽證后，工期相應順延。

1、不屬包干系數范圍內的重工程量變更，使施工工程量增加。

2、不可預見或人力不可抗拒的因素而延誤工期甲、乙雙方協商解決、負責。

第六條：施工質量及安全施工

一、乙方必須嚴格按照國家頒發的建筑安裝工程規程規范和標準進行施工。并接受發包方代表的臨督及指導，嚴格執行《電力建設施工及驗收規范》。

二、施工中要確保工程質量，達到優質工程施工標準。

三、乙方在施工中必須遵守下列規定：

1、乙方在施工過程中必須保持現場衛生清潔及材料工具等整齊堆放。

2、乙方在施工過程中發現對質量有影響的各方面問題，及時向甲方反映，共同解決。

3、乙方進現場前，應組織所有施工人員學習電廠有關安全規定，施工中嚴格遵守有關防火、安全及廠內各項規章制度，按甲方批復的施工安全技術組織措施方案嚴格組織施工，不得野蠻施工，施工中發生一切設備損壞和人身傷亡，其責任由乙方自負。因甲方原因此造成的設備損壞和人身傷亡責任由甲方承擔。

第七條：材料的供應及驗收

一、制作及安裝使用的材料都必須有產品合格證或質量證明書。特殊材質的材料除有產品合格證或質量證明書外，材料進廠由甲乙雙方共同進行驗收清點，必要時應梆材質復檢，復檢合格后方可使用。

二、乙方安裝所用的材料需提前一周向甲方提出材料計劃，并標明所用材料的使用部位、材質、規格、數量(以便施工)。

第八條：施工與設計變更

一、施工中合同規定的施工范圍如發現有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方及時以書面形式通知甲方，由甲方及時會同有關單位研究確定修改意見或變更文件，乙方按修改或變更的文件施工。

第九條：工程驗收

工程驗收以國家頒發《電力建設施工及驗收技術規范》《電力工業鍋爐臨察規程》為依據。

第十條：違約責任

乙方責任：

一、若乙方工程質量驗收不合格，按結算款的____%處以罰款，并負責返修達到合同約定的質量標準。

二、若乙方原因工程不能按期完工，乙方承擔違約責任，工期每延誤一天按結算款的___%處以罰款。

甲方責任：

一、未按合同的規定履行自己應負的責任，工期得以順延并承擔由此造成的損失。

二、如因甲方支付乙方的工程進度款不及時，導致工程不能正常進行而延誤工期，其責任由甲方負責。

第十一條：合糾紛解決

合同發生糾紛，應進行協商解決。協商解決不成到合同履行地人民法院起訴。

第十二條：附則

一、本合同一式四份，雙方各持一份，未盡事宜雙方協商解決。

二、本合同自雙方代表簽定，加蓋公章或合同專用章即生效，合同保修期滿，結清工程款后終止。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

建設施工合同示例篇3

甲方：______________________

乙方：______________________

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就

工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：___________________________。

2.工程地點：___________________________。

3.工程立項批準文號：__________________。

4.資金來源：___________________________。

5.工程內容：___________________________。

群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。

6.工程承包范圍：_____________________________________________。

二、合同工期

計劃開工日期：_________年_________月_________日。

計劃竣工日期：_________年_________月_________日。

工期總日歷天數：_________天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。

三、質量標準

工程質量符合___________________________標準。

四、簽約合同價與合同價格形式

1.簽約合同價為：

人民幣(大寫_____________)(￥_______元);

其中：

(1)安全文明施工費：

人民幣(大寫____________)(￥_______元);

(2)材料和工程設備暫估價金額：

人民幣(大寫____________)(￥______元);

(3)專業工程暫估價金額：

人民幣(大寫_____________)(￥______元);

(4)暫列金額：

人民幣(大寫_____________)(￥______元);

2。合同價格形式：_______________。

五、項目經理

承包人項目經理：_______________。

六、合同文件構成

本協議書與下列文件一起構成合同文件：

(1)中標通知書(如果有);

(2)投標函及其附錄(如果有);

(3)專用合同條款及其附件;

(4)通用合同條款;

(5)技術標準和要求;

(6)圖紙;

(7)已標價工程量清單或預算書;

(8)其他合同文件。

在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。

上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。

七、承諾

1、發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

2、承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

3、發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。

八、詞語含義

本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

九、簽訂時間

本合同于______年_____月______日簽訂。

十、簽訂地點

本合同在__________________簽訂。

十一、補充協議

合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。

十二、合同生效

本合同自_________生效。

十三、合同份數

本合同一式_________份，均具有同等法律效力，發包人執_________份，承包人執_________份。

甲方(簽章)：___________________乙方(簽章)：___________________

____________年_________月_______日____________年_________月_______日

建設施工合同示例篇4

甲方：

乙方：

按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，為確保工程質量完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定立本合同。

第一條：工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內容：土建

4、建筑面積：二號廠房面積約為4500平方米，三號廠房面積約為1500平方米，結算時以實際完成量為準。

第二條：承包方式

1、包工包料，乙方負責采購施工所需的建筑材料、施工，并負責所有施工用具設備；

2、施工費用：依據___定額計算工程單價，二號廠房單價為432.87元/平方米，三號廠房單價為473.48元/平方米，二號三號總造價約為260萬元，以上工程以實際完成面積結算（不含稅）

3、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，待完工后一并納入結算。

4、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，甲方在不影響施工的前提下可隨時對工程進行檢查監督，因質量問題造成返工的所有損失由乙方全部承擔。

第三條：工程工期

1、自合同簽訂90天。

2、在保證工程質量的前提下，因下雨和不可抗力原因交工日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權按200元/日從應付款中扣除。

第四條：工程質量

1、整個工程按甲方要求按質、按量完成，并達到合格。

2、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

第五條：施工費結算方式

1、合同簽定的，乙方應積極組織施工人員進行施工，樁基礎工程完工后，甲方付給乙方30%工程款；基礎到正負零付30%；工程竣工驗收合格付30%；剩余10%作為工程保修金，自工程竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金。保修期內如出現質量問題，乙方應及時進行處理，否則甲方有權自行維修，人工及材料費從保修金中扣除。

2、甲、乙雙方必須共同遵守以上約定。

第六條：材料供應

施工所需的材料由甲方現場確認質量后才能用于施工，否則造成的損失由乙方自行承擔。

第七條：工程驗收

工程質量必須達到合同所定的標準及規范要求。工程竣工30日內，因甲方原因未進行驗收視為本工程已經驗收合格。

第八條：安全生產及其它

1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生傷、亡等一切安全事故，由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。

2、本合同自甲、乙雙方簽字、蓋章之日起生效。

3、該合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，協議未盡事宜由雙方共同協商解決。

甲方：

___年___月___日

乙方：

___年___月___日

建設施工合同示例篇5

發包人：

承包人：

工程名稱：羅田大別川旅游驛站綜合樓工程

施工地址：羅田縣大河岸滾石坳

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等自愿、 公正和誠實信用的原則，雙方就建設工程勞務合作事項協商一致，訂立本合同。

第一條 工程概況及承包工作內容

1.1工程名稱：羅田大別川旅游驛站綜合樓工程

1.2工程概況：建筑面積

1.3包工內容：樁基基礎及樁基基礎以上的主體施工

第二條 合同工期:開工日期20__年20__年

第四條 合同價款?

4.1合同價款：按建筑面積確定承包價 元/平方米，合同總造價為：元人民幣。

4.2對合同價款內容的明確：

泥 工:含混泥土澆筑、砌體及土方回填等。

第五條 合同價款的支付方式

5.1進場施工第一個月只支付工人生活費，第二個月支付第一個月工程量的30%(含已支付的生活費)，第三個月支付第二個月工程量的30%，以此類推，主體工程竣工后支付到總工程量的60%，九月份支付到總工程量的90%，20__年年底一次付清余款。

5.2前期合同價款的支付必須以工人領取生活費得方式由乙方造表簽字，按照造表直接發放到工人手上的方式進行。

第六條 安全施工

6.1安全施工：承包人必須貫徹、執行國家和政府、行業主管部門頒布實施的有關安全生產的法律法規及各項規定，嚴格按安全標準組織施工。

第七條 工程質量、驗收與保修

7.1工程質量應達到設計圖紙要求及約定標準和質量目標。如圖紙、發包人指令和國家及當地政府施工驗收規范、標準之間有差異或不一致，承包人應在取得發包人書面認可后，以質量要求較高者為施工依據。

7.2承包人必須按照國家規定的質量檢驗標準、施工驗收規范和施工圖組織施工。在施工中發現設計有誤，須立即向發包人提出，取得文字變更洽商手續后方可繼續施工。

7.3分包工程驗收以國家頒發的施工驗收規范、質量檢驗標準及施工圖為依據，自分包工程施工完畢后28日內由發包人、承包人共同辦理書面驗收手續，逾期未辦理驗收，發包人又交后序施工的或投入使用的，視為符合合同要求，工程交工。

第八條 工期延誤

8.1對于以下原因造成完工日期推遲的，經發包人施工代表確認，工期相應順延。

8.1.1因戰爭、動亂、自然災害或非發包人承包人責任造成的爆炸、火災等不可抗力;

8.1.2設計變更和工程量增加;

第九條 文明施工

9.1發包人、承包人應嚴格執行國家頒發的“施工現場管理暫行規定”，加強科學管理，堅持文明施工。

9.2所有施工人員進入施工現場必須佩戴安全帽，并保證其務工人員不隨地大小便，不打架斗毆，不偷盜，如果有以上事件發生，按照14.2.3執行。

第十條 ：承包人自備工具及須知

10.1承包人自備工具為：翻斗車、震動泵、鐵鍬等。

10.2由承包人自備的工具須其自帶入現場，發包人提供電力供應到施工現場(100米內)。

10.3承包人自備機具，其維修保養自理。

第十二條 發包人的權利及義務

12.1負責提供場地、道路、水電等具備施工條件的工程施工現場，負責工程施工的組織與協調及技術、質量、安全、場容等方面的交底及解決施工中存在或發生的技術問題。

12.2 負責于20__年3月15日提供施工圖紙1套，提供必要技術資料和辦理施工洽商。

12.3負責組織施工檢查、驗收，監督承包人的工程進度、工程質量、安全生產及按圖施工情況，材料領用情況及行政管理事務。

12.4負責本工程中各工種，工序間的協調與配合，承包人在安全、質量、工期、場容等方面發現有違反合同約定內容的，發包人應書面提出整改意見，督促承包人進行整政。

12.5負責組織工程的驗收工作。

12.6本工程發包人施工代表為周勇，負責日常施工的管理、協調工作。發包人也可委托現場簽認用工、辦理洽商變更手續的職權，人事如有變動，應提前7日通知承包人。

第十三條 承包人的權利和義務

13.1承包人對與其確定勞動關系的作業工人必須認真審查，保證人員的政治素質、身體素質和技術水平，工人年齡不得低于18周歲，不得超過60周歲。

13.2 承包人需將其作業人員登記造冊(須寫明姓名、性別、年齡、籍貫、工種、級別、工作證號碼及身份證號碼，作為人工工資發放的依據。

13.3在施工生產過程中，承包人必須保證人員相對穩定，不能隨意變更備案人員，人員變動率小于5%，服從發包人的統籌安排，統一調動。

13.4承包人必須按施工圖紙及說明施工，如有合理化建議應征得發包人同意，并辦理書面洽商變更手續后方可改動施工。

13.5承包人應對其作業工人進行安全生產、食品衛生、交通安全及預防煤氣中毒等方面的教育，自覺遵守發包人現場管理規定，服從發包人有關人員的指導、教育、監督和檢查，并及時向發包人提供有關情況和資料。

第十四條 違約責任

14.1發包人違約責任

14·1·1由于發包人原因造成停工、窩工時應按實際發生情況向承包人辦理書面洽商，如超過三十天以上酌情予以補償。

14·1·2由于發包人施工人員指揮錯誤造成的工程質量問題，其經濟損失及有關責任由發包人承擔。

14·1·3發包人超過約定的支付時間不支付勞務費或決算價余款的，承包人可向發包人發出要求付款通知，15天布予以回應的，承包人有權依法追索拖欠款。

14.2承包人違約責任

14·2·1因承包人原因造成發包人工期延誤或工程質量嚴重不符合要求時，發包人可以終止合同，并要求承包人在3日內退出施工現場，承包人應當退出施工現場，但發包人應在要求承包人退出施工現場的時限內，與承包人就結算事宜達成書面協議或由監理公司、發包人、承包人共同對己完成的工程量進行簽認。

14·2·2因承包人責任造成質量事故和延誤工期，其工料損失概由承包人承擔。

14.2.3由于承包人的勞務人員發生在施工現場打架斗毆，偷盜等事件，承包人負全部責任，為此發包人有權終止本合同，并追究由此遭受的經濟損失。

第十五條 合同爭議的解決在履行合同過程中發生爭議，雙方首先進行協商，協商不成可向有關部門申請 調解。當事人不愿和解調解或和解調解不成的可以向羅田縣人民法院起訴。

第十六條本合同正本一式三份，具有同等法律效力，雙方各執一份，備案留存一份，副本一份。

本合同未盡事宜可經雙方協商后列入其他事項，其他事項與正文具有同等效力。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設施工合同示例篇6

發包方(以下稱甲方)：__________________

承包方(以下稱乙方)：__________________

根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。

第一條 工程項目

1、工程名稱：__________________.

2、工程地點：__________________.

3、承包方式：__________________.

第二條 工程期限

合同工期總日歷天數______天。

第三條 工程價款、結算及付款方式

本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。

1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。

3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價_安裝組數進行費用結算。

4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用。

第四條 甲乙方責任

1、甲方需把料運至安裝現場。

2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。

3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。

5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。

第五條 安全施工

乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

第六條 獎懲責任

1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標準進行結算。

2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

第七條 糾紛解決辦法

因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第八條 附則

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。

甲方：__________________

乙方：__________________

______年______月______日