簽訂合同的雙方應當具有合法的簽署資格，并且應當在簽署合同時提供相應的證明文件。好的工程相關合同是怎樣的？這里給大家提供工程相關合同，供大家參考。

工程相關合同篇1

發(fā)包單位：________(以下簡稱甲方)

承包單位：________(以下簡稱乙方)

經(jīng)雙方充分協(xié)商，甲方同意將_____________________段部分泥水裝修工程發(fā)包給乙方，雙方本著平等、互利、友好合作、保質(zhì)高效的原則，特訂立以下合同條款，以共同遵守。

一、工程項目與承包內(nèi)容

1、工程項目：________________________________________。

2、承包內(nèi)容：

(一)砌磚墻;

(二)清理基層，地面、內(nèi)外墻面、天棚面粉刷、粘貼塊料面層、預留洞口修補、建筑垃圾清理、成品及半成品保護等工作。(未明工作量在施工前另作協(xié)議)

二、施工工期

進度必須滿足業(yè)主和項目部階段性合理工期要求，每延誤一天罰款____________元;每延誤業(yè)主節(jié)點要求目標一天罰款____________元;每延誤業(yè)主總體目標一天罰款____________元。

三、施工技術質(zhì)量要求

1、嚴格按照圖紙、變更和現(xiàn)行有關規(guī)范要求施工。

2、遵從技術交底要求施工;正式施工前須做樣板，并在征得甲方同意后進行大面施工;若乙方有新工藝、新技術應用的建議，需經(jīng)甲方認可并做樣板。

3、本工程質(zhì)量目標為“_____________________”。

4、分項工程按樓層劃分驗收批，驗收標準執(zhí)行現(xiàn)行相關標準，各驗收批應確保主控項目必須合格，否則則該驗收批單價下浮15%;一般項目按高級要求抽查項數(shù)，要求合格率90%，否則該部分工作量單價下浮10%。

四、承包方式及費用計算方法

1、乙方以包工不包料，包部分施工機械的方式進行承包(即甲方除提供工程材料及材料垂直運輸機械、各樓層水電接口、外架，其余周轉(zhuǎn)材料、機具等均由乙方自備，含砂漿機、斗車、跳板、支撐架、燈具、水管等)。

2、工程量計算方法：按福建省____________年建筑、裝飾預算定額規(guī)則計算。

3、單價：

砌磚墻：____________元/立方米;

內(nèi)墻粉刷(含梁、柱面)：____________元/平方米;

外墻)粉刷(含線條、分隔縫、欄板、滴水線及屋面零星構(gòu)件：____________元/平方米;天棚粉刷(含各種板底、滴水線)____________元/平方米;

地面、屋面找平(含分割縫)：____________元/平方米;

地面貼磚(30×30cm)：____________元/平方米;

內(nèi)墻面貼磚：____________元/平方米;

樓梯貼磚(含找平、擋水線、踢腳線)：____________元/平方米(按水平投影面計算);地面缸磚踢腳線：____________元/米;

地面水泥砂漿踢腳線：/米;

細石混凝土地面、屋面：____________元/平方米;

彩瓦屋面及鋪保溫板(含收口及油漆等)：____________元/平方米;

管道井粉刷：____________元/平方米;管道井封堵：____________元/個。

實際完成工作內(nèi)容，按以上單價結(jié)算。

以上單價中，所有線條、線角、滴水線、門窗洞口等裝飾線條及室內(nèi)天棚局部修補均不另外計價，所有內(nèi)外墻陰陽角均須抽角且不另外計價。

五、甲、乙雙方的職責

1、甲方責任：

甲方應于施工前向乙方提供施工圖紙一份，并進行技術安全交底，

②甲方應根據(jù)工程特點與有關規(guī)定制定技術安全保證措施，設置正常施工所需的安全防護。

③甲方應提供水源、電源(并到各樓層)及材料機械存放場所。

④甲方提供材料垂直運輸機械及上料平臺防護。

⑤甲方提供各棟號主要控制軸線與標高以保證施工工期和技術需要。

⑥甲方應合理協(xié)調(diào)各工種班組交叉施工，統(tǒng)一調(diào)配機電設備，及時下達階段性指令。

2、乙方責任

①乙方應做好施工前的機具、材料及人員的組織工作，并自備砂漿機、斗車、跳板、支撐架及施工照明燈線若干入作業(yè)人員操作工器具，以保證施工需要入工期需要。

②乙方應保證嚴格按照施工圖紙、會審紀要、設計變更和施工規(guī)范施工，合理組織施工，若有臨時變更，應有甲方施工人員書面通知方可施工。

③乙方應積極配合甲方做好文明現(xiàn)場工作，做到施工中材料不浪費，工完場清，若發(fā)生浪費，甲方有權單方面處罰。

④乙方垂直運輸機械操作人員除保證本班組施工材料運輸以外，應合理配合其他班組的材料、機具運輸。

⑤甲方按有關規(guī)定搭設的安全防護設施，乙方不得隨意拆除和破壞;如由于乙方施工人員違章操作造成的事故由乙方自負。乙方如因施工需要變更甲方原有防護設置應征得甲方代表的同意，并在施工中做好過程防護。

⑥乙方施工人員在施工現(xiàn)場必須按規(guī)定戴好安全帽，不準穿拖鞋進行施工操作，不準違章操作(發(fā)現(xiàn)一位未戴安全帽或穿“三鞋者，每人次罰款20元)。

⑦乙方應認真執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程和甲方制訂的有關安全規(guī)章制度，經(jīng)常教育工人注意施工安全與防火，不得使用“三爐”和電熱鍋。

⑧乙方應教育工人遵守社會治安，嚴禁在工地上打架、斗毆、酗酒、賭博等，遵守工地文明安全規(guī)定。

⑨乙方進入施工現(xiàn)場應向項目經(jīng)理部提供一份班組人員花名冊，并持有效“五證”(身份證、務工證、暫住證、計生證、安全施工證)。新進場的工人必須自覺接受三級安全教育，經(jīng)考核合格后，才能上崗作業(yè)。

⑩各樓面施工垃圾甲方已在結(jié)構(gòu)驗收前清理完畢，其余清理工作由乙方負責。

11乙方負責電線盒、開關箱周邊修補粉刷，應與水電安裝班組配合。

12設計變更部分乙方不得隨意要求提高價格。

13乙方應加強自身和相關班組的成品保護，如有損壞或造成不能滿足要求的污染。

14乙方施工人員食宿有乙方自理。

六、工程款的支付結(jié)算

1、本合同工程款支付采取按月支付進度款的方式，每月應由項目經(jīng)理部按其所完成的工程量簽發(fā)工程量確認單，即乙方根據(jù)當月實際完成工程量進度，截止每月23日前報甲方審核，按當月審核工程量的70%付款。

2、本工程全部工作內(nèi)容完成結(jié)算辦理后，支付至總造價的85%，竣工驗偶收后3個月付至93%，達到本合同約定的質(zhì)量要求，扣除預付進度款后，一次性付清工程尾款(約6個月)。

七、其他

1、施工班組應服從項目管理人員管理，班組進度款計量支付須經(jīng)棟號施工、質(zhì)量、安全及材料管理人員簽字同意才給予支付。

2、若班組施工人員不足、管理不善或質(zhì)量不能滿足要求，甲方有權單方終止合同。

3、場施工所需安全帽有甲方統(tǒng)一購買，乙方領用，價款劃歸乙方。

4、甲方臨時需要乙方工人時，雜工按每______元/日計，技工按______元/日計。

5、施工中乙方應及時向工人發(fā)放工資，不得拖欠，凡出現(xiàn)投訴或聚眾鬧事一例甲方有權扣乙方____________元。

6、垂直運輸機械持證操作人員由甲方或乙方安排，歸乙方管理，乙方負責正常機械保養(yǎng)，甲方提供保養(yǎng)材料;非操作人員不得操作井架，若有每發(fā)現(xiàn)一次罰款____________元;甲方?jīng)Q算時補助乙方每臺垂直運輸機械操作工工資____________元/月，操作人員不得向其他班組索要酬勞;工資支付須經(jīng)甲方指定人員簽字同意。

7、乙方在施工瓷磚前，應預先選磚，否則按每平方扣款1.5元計算。

8、甲方現(xiàn)場管理人員不得向乙方索要任何好處，乙方也不得以不正當?shù)姆绞浇o甲方現(xiàn)場管理人員好處，否則，甲方有權對相關人員進行經(jīng)濟處罰。

9、未定事項，雙方協(xié)商，作為合同附件。

10、本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)倆份，本合同自雙方簽字蓋章之日生效，承包內(nèi)容完成，價款付清后自行失效。

甲方(蓋章)：__________________乙方：_________________________

代表人(簽字)：________________身份證號碼：____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日

工程相關合同篇2

出租方(甲方)：

承租方(乙方)：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，就乙方向甲方承租以下設備達成協(xié)議：

一、租賃設備概況

設備名稱：數(shù)量(臺)：1臺租賃金額：3.6萬元/月(每月不超過240小時，超過部分每小時360元/小時計算)

二、設備的所有權：

本合同所列的所有租賃設備的所有權屬于出租方，承租方對租賃設備機械只享受租賃期間的使用權，沒有對設備的轉(zhuǎn)租權。承租方不得以任何理由對設備進行抵押，否則造成的全部后果由承租方承擔。

三、甲方的基本責任：

1、 提供技術型良好的設備。

2、 設備進入乙方施工現(xiàn)場后，甲方機手服從乙方施工管理人員的調(diào)度與指揮，并遵守乙方施工現(xiàn)場的規(guī)章制度。

3、 甲方機手應該按設備操作規(guī)程施工。

四、乙方的基本職責：

1、 乙方負責設備在施工現(xiàn)場的看護并保證設備、人員的安全。由乙方原因造成的設備損壞或丟失，由乙方負責賠償。

2、 乙方不得強迫甲方機手違章作業(yè)或超負荷工作。

3、 乙方應在交貨地點檢查驗收租賃機械設備，同時將簽收蓋章后的機械租賃收據(jù)交給甲方

4、 乙方對甲方進入施工現(xiàn)場的機手要進行安全培訓。

五、結(jié)算方式及相關事宜

1、租賃期間：自 年 月 日至 年 月 日，開始計算租金。如乙方提前使用，則從使用日期開始計算租金。租賃期滿，乙方將設備完好交給甲方后，辦理退場手續(xù)。如乙方繼續(xù)租用需簽訂續(xù)租合同，續(xù)租不足一個月時，租賃費按實際天數(shù)計算。

2、設備因故障造成的停工每月累計布超過3天(維修時累計12小時折合一天)，若超出三天，則超出的天數(shù)不計租賃費。

六、爭議的解決：

有關本合同的一切爭議，甲、乙雙方應根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律的有關條款友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，提交甲方所在地的仲裁委員會，根據(jù)仲裁的有關程序進行仲裁裁決。仲裁費和勝訴方的律師費由敗訴方承擔。

七、本合同壹式貳份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲乙雙方簽字蓋章(合同章)之日起生效。

八、如本合同未加蓋甲方合同章，則視為無效合同。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程相關合同篇3

合同編號：

訂立合同雙方：

定作人：(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人：

簽約人：定作人承辦單位：

聯(lián)絡人：聯(lián)系電話：

定作人機構(gòu)地址：

傳真電話：

承攬方：(以下簡稱乙方)

承攬方法定代表(負責)人：

簽約人：

承攬方營業(yè)執(zhí)照：

施工資質(zhì)：

承攬方施工項目經(jīng)理：

手機：

承攬方機構(gòu)地址：

傳真電話：

銀行開戶許可證：

開戶行：

帳戶：

根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經(jīng)濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方__生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：

第一條金額

本合同甲方委托乙方制做的g裝飾件及安裝工程標的額約為：__元。

第二條制作

gc裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位：平方米人民幣元)略。注：以上每平方米gc裝飾件固定結(jié)算價，包含：包工、包料、包一切稅費，gc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。

第三條工程概況及承包范圍

1、工程名稱：____局生產(chǎn)業(yè)務樓歐式外觀裝飾工程；

2、工程地點____局生產(chǎn)業(yè)務樓施工現(xiàn)場；

3、承包范圍：gc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷；

4、承包方式：包工包料(gc裝飾材料廠商：__)；

5、工程造價：本工程總造價按乙方于___年____月____日上午參加__組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。

第四條工程期限與保障責任

1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計__天；

2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時間在原定工期外順延；

3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。

第五條甲方責任

1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房；

2、提供施工用雙排腳手架；

3、負責施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調(diào)工作；

4、嚴格監(jiān)督施工質(zhì)量，組織工程驗收。

第六條乙方責任

1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質(zhì)單、合格證等；

2、認真組織施工，嚴格按《gc外裝飾工程施工驗收標準》施工；

3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任；

4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作；

5、因乙方責任工程質(zhì)量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。

第七條工程付款及結(jié)算方式

1、本工程全部工程造價及結(jié)算方式按下列方式辦理：本工程已經(jīng)招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據(jù)預算明細的單價計算工程量，據(jù)實計算匯總工程總價款；

2、乙方帶料進場開始施工____日內(nèi)，甲方撥付工程總價__%的工程款；

3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起____日內(nèi)，再撥付工程總價__%；

4、工程質(zhì)保金為工程總價__%，質(zhì)保期___年。質(zhì)保金在___年后無工程質(zhì)量問題時，于___年____月____日付清。

第八條施工及竣工驗收

1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果；

2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。

3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后____日內(nèi)，組織驗收。超過____日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。

第九條乙方服務承諾

1、乙方承諾為甲方制作的gc裝飾件保修兩年，使用壽命不少于___年，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方___年內(nèi)為甲方更換gc裝飾件，兩年內(nèi)維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證__小時趕到現(xiàn)場；

2、乙方承諾對本單位安裝的gc裝飾件工程，進行終身維護；

3、因甲方原因造成的gc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。

第十條雙方違約責任

1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除__‰違約金。

2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付__元的.違約金。

3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除__元違約金。

4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日__元在甲方支付工程款時加罰違約金。

第十一條糾紛的處理當事人從下列兩種方式中選擇第__種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交__仲裁委員會仲裁；

②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

第十二條附則

1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：

乙方：

簽約人：

簽約人：

簽約地點：

簽約日期：___年____月____日

工程相關合同篇4

尊敬的審判長、審判員：

四川法銀律師事務所受岳陽設計院及成都分院的委托，指派我們擔任岳陽設計院及成都分院的代理人?，F(xiàn)發(fā)表如下代理意見：

一、被上訴人的請求已超過訴訟時效

1.《民法通則》第136條規(guī)定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為年5月中旬。然而，被上訴人于年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。

2.被上訴人從未提交任何關于訴訟時效中止、中斷和延長的證據(jù)。

3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關于訴訟時效延續(xù)的事實依據(jù);然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實”，認定訴訟時效連續(xù)。這里，所謂的“基礎事實”，完全是“憑空而來”的。

據(jù)此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關系，被上訴人的請求也已經(jīng)超過訴訟時效，喪失勝訴權。

二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關系

1.成都分院《營業(yè)執(zhí)照》載明的.“成立時間”為年12月12日，而《機械設備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。

2.《租賃合同》最后一條明確約定“經(jīng)雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。

3.候聯(lián)界確系岳陽設計院成都分院的負責人，但是，并不是候聯(lián)界的所有行為，都應由岳陽設計院承擔責任。只有其“在職務范圍內(nèi)”的行為，才能由岳陽設計院承擔責任。

4.岳陽設計院的經(jīng)營范圍是“工程設計”，租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯(lián)界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務范圍內(nèi)”的行為。其責任不應當由岳陽設計院承擔。

5.建設工程領域，普遍存在借用資質(zhì)的現(xiàn)象。候聯(lián)界除在使用岳陽設計院的資質(zhì)外，還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質(zhì)。而且廣安智豐公司具有“施工資質(zhì)”。憑什么認定，候聯(lián)界的簽字行為就代表岳陽設計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?

三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》

1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據(jù)是“候連書、候穎淵是岳陽設計院的職工”。

針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經(jīng)辦人秦光明。

法官問：“候連書是不是岳陽設計院的職工?”

秦光明答：“不知道是不是岳陽設計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。

被上訴人的經(jīng)辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設計院的職工呢?

然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責任。

2.《租賃合同》第6條約定：設備進出場時，要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設備進出場單。

另外，與協(xié)議履行相關的證據(jù)，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽設計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關系。

3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關系。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證，則應當承擔不利的后果。

四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”

1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區(qū))的勞務承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業(yè)主方簽訂的《勞務合同》、《民工工資保證合同》為證?！秳趧蘸贤?、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。

2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質(zhì)承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設計院。

3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設計院的分支機構(gòu)了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。

綜上所述：

1.白鶴灘電站二工區(qū)是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。

2.候連書及侯穎淵并非岳陽設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設計院或成都分院，其責任也只能由廣安智豐公司承擔。

3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。

此致

遂寧市中級人民法院

四川法銀律師事務所

杜正武付賢禹律師

二〇一三年一月十五日

【工程設備租賃合同】相關文章：

工程相關合同篇5

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關規(guī)定，為明確設備租賃及雙方權利和義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致特立本合同，以便共同遵守：

一、甲方出租給乙方30裝載機一臺。

二、租賃期限：

______年______月______日至工程結(jié)束止。

三、工程項目、工作內(nèi)容和施工地點：

1、工程項目：

2、工作內(nèi)容：

3、施工地點：

四、租賃方式及所有權：

1、本設備的租賃由出租方配備合格熟練的操作人員，負責設

2、租賃設備的所有權：租賃設備的所有權屬出租方，承租方

五、租賃價格計費時間及機械保養(yǎng)時間：

本設備按每月人民幣收取租賃費。，甲方每月有3天的機械設備保養(yǎng)時間，甲方超過3天以外不能正常施工的天數(shù)從當月租金中扣除。

六、付款方式：

按每月一次性先付足租賃費后使用機械，如果乙方超過七天不付給甲方租金，甲方有權停機，所造成損失由乙負責。

雙方義務和責任：

1、出租方的義務和責任

負責配備設備操作維護人員，負責設備的操作，日常維護保養(yǎng)和故障的處理，確保機械技術狀態(tài)完好，負責機械操作人員的工資。

2、承租方的義務和責任

負責工程期間租賃機械和操作人員的安全，嚴禁違章指揮，如違章指揮造成機械和人員的損傷，承租方承擔一切損失責任，負責出租方操作司機的食宿和設備租賃費的支付，負責提供合格的燃油。

七、違約責任：

1、未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得中途變更合同，任何一方違反合同約定都需向?qū)Ψ絻敻哆`約金貳仟元。

2、承租方付清租金和賠償出租方損失。

3、出租方的機械操作人員必須服從承租方的合理工作安排和正確指揮。

八、爭議解決

本合同如發(fā)生爭議，當事人雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可請業(yè)務主管機關調(diào)解，也可向地方法院起訴。

九、本合同簽字蓋章生效，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程相關合同篇6

發(fā)包人：(以下簡稱甲方)

承包人：(以下簡稱乙方)

依據(jù)國家有關法律，法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，現(xiàn)就淅化市新__標準廠房二期工程建設達成以下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：

2.建設內(nèi)容：兩層綜合樓一棟、園區(qū)內(nèi)原鋼結(jié)構(gòu)廠房剩余工程、配電室、泵房、傳達室(含土建、水電、安裝、消防等工程)。

3.工程造價：兩層綜合樓按照1100元平方米結(jié)算，園區(qū)內(nèi)原鋼結(jié)構(gòu)廠房剩余工程按照490萬元造價結(jié)算，配電室、泵房、傳達室按總計價30萬元結(jié)算。工程暫定造價718萬元(最終以實際工程量結(jié)算)。

4.其他說明：給排水工程，甲方負責購買管線，乙方按照甲方要求給予施工安裝。

5.工程地點：淅化市新__。

6.工期：1____日歷天。開工日期：以開工通知書為準。

7.質(zhì)量標準：合格。

8.協(xié)議簽訂地點：甲方辦公室。

二、承包內(nèi)容

1.承包范圍：按甲方提供的圖紙建設園區(qū)二層綜合樓、園區(qū)內(nèi)原鋼結(jié)構(gòu)廠房剩余工程、配電室、泵房、傳達室(含土建、水電、安裝、消防等工程)。

2.承包方式：包工包料。

三、甲方責任與義務

1.甲方組建與工程相適應的項目管理班子，指揮、督促乙方加強工程管理，建立健全各項規(guī)章制度，按時報送生產(chǎn)、經(jīng)營各項報表資料。

2.甲方有權對乙方承包施工的工程進行全面監(jiān)管。主要有：工程質(zhì)量、工程進度、安全防護、計量檢測、文明施工、工程資料、工人生活等，甲方有權隨時檢查具體施工過程，對存在的問題提出限期整改意見，督促落實與驗收。在乙方不按照合同及圖紙約定的條件規(guī)范履行的情況下，甲方有權自行從乙方的工程款中扣支相關費用。

3.甲方應組織乙方有關人員參加圖紙會審，向乙方提供四套施工圖紙用于施工，并審定乙方編制的施工方案及審計乙方每月相關財務報表。

4.甲方有權定期或不定期考核乙方完成承包情況。如發(fā)現(xiàn)乙方不能按規(guī)定履行有關協(xié)議內(nèi)容或存在不能履行的趨勢，乙方無法提供相應保障措施的，甲方有權與乙方終止本協(xié)議，由此給甲方造成的一切損失由乙方負責。

5.甲方負責聘請有相應監(jiān)理資質(zhì)的單位對該工程進行監(jiān)理。

6.甲方負責協(xié)調(diào)施工場周圍的治安維護等工作。

7.因甲方或監(jiān)理方不能及時給出變更指令，確認、批準或其他應由甲方負責的工作未能及時到位而導致乙方造成損失的，乙方可以書面形式向甲方出具索賠申請，甲方應于收到書面申請后2____日內(nèi)給出明確答復，否則視同同意乙方提出的索賠申請。

8.甲方應按合同約定的時間按時足額支付工程款，否則由此給乙方造成的損失由甲方負責。

四、乙方責任與義務

1.乙方自備與工程有關的標注圖集及施工所需的各種測量儀器，及時組織編制施工組織設計和各項施工方案并報送甲方。乙方應及時組織施工隊伍，按批準后的施工方案做好各項準備工作，并及時明確各類人員職責，做到持證上崗。

2.乙方應嚴格按照圖紙、會審紀要、設計變更、施工規(guī)范、規(guī)程及有關技術要求組織施工，并按標準和規(guī)范自檢工程質(zhì)量，確保工程符合甲方質(zhì)量標準且按期竣工。自覺接受甲方的質(zhì)量檢查、監(jiān)督及管理，如因質(zhì)量不符合要求造成返工或罰款等損失由乙方承擔。乙方應對甲方提供的圖紙承擔保密義務，未經(jīng)許可不得供無關人員參閱。未經(jīng)設計部門或甲方書面同意，乙方不得擅自更改圖紙，否則發(fā)生的費用及由此導致的一切損失均由乙方承擔，且延誤工期不得順延。

3.乙方應按時向甲方提交施工作業(yè)進度計劃表、規(guī)定區(qū)域內(nèi)的施工平面布臵圖，隱蔽工程驗收通知及工程事故報告等相關文件。工程施工應嚴格按照國家現(xiàn)行施工及監(jiān)理規(guī)范執(zhí)行，工程資料必須真實、齊全、有效。竣工后乙方應向甲方及監(jiān)理單位提供完整資料(含竣工圖)3份。

4.乙方應建立規(guī)范的財務核算制度，建立健全財務帳簿。乙方在該工程上與外部的經(jīng)濟來往款項未經(jīng)甲方書面批準，不得以甲方的名義與他方簽訂協(xié)議。

5.乙方應按時足額發(fā)放工人工資，及時結(jié)清設備租賃款等往來款項。乙方應以正規(guī)工資表形式(民工手簽或指印簽)發(fā)放工人工資并及時上報甲方。如乙方不能及時發(fā)放工人工資、材料款、設備租賃款，甲方有權自乙方工程款中扣支。乙方有義務確保不因拖欠工人工資、材料款導致其利益關系人到建設單位或政府部門上訪、鬧事的情況。如出現(xiàn)因拖欠工人工資及其他情況的上訪鬧事現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)一起罰款壹萬元。

6.乙方應嚴格執(zhí)行9001質(zhì)量體系標準、4001A環(huán)境體系標準及1800安全管理體系標準，認真學習貫徹執(zhí)行甲方上級部門指定的各項管理制度、文件，并向甲方提供完整資料。

7.乙方應嚴格遵守施工方案、安全操作規(guī)程及地方相關要求與規(guī)定，妥善做好安全防護工作，自覺接受甲方及政府安全監(jiān)督主管部門的&39;監(jiān)管與檢查。乙方應配備專業(yè)安全人員負責施工安全，杜絕發(fā)生重大傷亡事故。乙方未按安全操作規(guī)程造成的質(zhì)量問題，乙方應承擔相應責任，返工、維修費用由乙方承擔且工期不予順延。

8.乙方應服從甲方工程項目經(jīng)理部的指揮與施工安排，如因擅自行動造成重大后果的，甲方有權處罰，由此引起的所有損失與費用由乙方承擔。因工程項目重大，乙方應嚴格按作業(yè)進度施工，如乙方在施工過程中無故拖延工期或停工、經(jīng)過甲方通知后無改進措施、停工超過三天的，或未能履行合同規(guī)定義務及其承諾，甲方有權終止本合同，乙方必須無條件退出本工程，乙方應承擔所有債務，前期所有投入歸甲方所有。

9.乙方未經(jīng)甲方同意自行毀約，乙方應承擔由此造成的所有損失。

10.乙方應向甲方提供符合國家法律法規(guī)的正規(guī)發(fā)票，否則甲方(稅金承擔方)有權拒絕付款。

11.乙方在承包期間訂立的任何債權、債務均與甲方無關。

12.乙方須對進入現(xiàn)場施工的相關材料、設備辦理相關保險，保險費用由乙方承擔。乙方進場的所有材料均由乙方自行保管，如出現(xiàn)遺失或損壞與甲方無關。

13.乙方派駐工地現(xiàn)場代表為李同志，該同志代表乙方行使本協(xié)議權利、義務與責任。未經(jīng)甲方許可，乙方不得擅自更改其現(xiàn)場代表及主要管理人員，否則按違約處理。乙方如需更換工地現(xiàn)場代表，應至少提前7天以書面形式通知甲方，征得同意后方可派駐新代表行使前任職權。

五、工期約定

1.協(xié)議工期：1____日歷天。

2.由于甲方原因致使工期延誤或遇有不可抗力原因，經(jīng)甲方同意后工期可相應順延。由于乙方原因造成的工期延誤，工期不得順延。

六、質(zhì)量與安全

1.質(zhì)量檢查與驗收：

(1)乙方應嚴格按照工程承包范圍有關的質(zhì)量驗收規(guī)范、施工工藝及施工方案組織施工與驗收工程質(zhì)量。

(2)乙方應遵守每道施工工序的檢查與驗收質(zhì)量規(guī)范。隱蔽工程在下道工序施工前應先由乙方自檢合格后再書面通知甲方、監(jiān)理單位，待驗收并辦理驗收手續(xù)后方可進行下一步施工。驗收不合格的，不得進行下一步施工。

2.安全施工：

(1)乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關規(guī)定，嚴格按照淅化建筑施工現(xiàn)場管理標準和安全施工方案組織施工。乙方應承擔因自身安全措施不力造成的人身傷亡事故責任與損失。

(2)乙方在施工中應對施工人員加強安全教育，自行配備符合要求的安全防護用品及設施。嚴格執(zhí)行甲方對環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系方面的有關規(guī)定，確保安全施工。工程施工過程中出現(xiàn)的一切安全事故均由乙方負責并承擔由此造成的所有損失。乙方在施工過程中應合理調(diào)度各分項工程，不得出現(xiàn)打架斗毆事件，發(fā)現(xiàn)每一起罰款伍仟元。如發(fā)生重大傷亡事故，乙方應在1小時內(nèi)通知甲方，發(fā)現(xiàn)隱瞞不報的，則按地方法規(guī)及甲方內(nèi)部有關規(guī)定給予經(jīng)濟處罰，并承擔由此造成的一切刑事與民事后果。

(3)甲方對乙方在施工中存在的不安全因素，有權提出整改或要求施工方停工整頓。施工方拒不整改的，發(fā)現(xiàn)一起罰款叁萬元(自應付工程款中扣除)。

(4)施工現(xiàn)場必須做到安全文明施工，材料堆放整齊，現(xiàn)場整潔。

七、工程款支付方式

合同簽訂后，甲方____月份支付乙方工程款100萬元，____月份支付乙方工程款100萬元，____月份支付乙方工程款100萬元，____月份支付乙工程款60萬元，余款于201________年內(nèi)分4次付清。

八、爭議處理

甲、乙雙方在協(xié)議執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均可向工程所在地即淅化市人民法院提起訴訟。

九、其他情況

1.本合同自雙方簽字蓋章后生效，至本工程帳務結(jié)清，保修期滿后截止。

2.本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。如有其他未盡事宜，雙方可另行協(xié)商。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

工程相關合同篇7

發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

甲方建設皮戶劉村步行街工程，其泥工部分施工實行清工形式承包，現(xiàn)由乙方根據(jù)本工程的施工圖紙和甲方意愿要求的內(nèi)容，自愿承擔本工程中的泥工部分的施工任務。為了明確責任，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方共同協(xié)商，特簽訂如下合同：

一、工程概況：

1、工程名稱：皮戶劉龍興步行街

2、工程地點：陽信縣水落坡鄉(xiāng)龍興二路南皮戶劉村路段

3、工程內(nèi)容：框架結(jié)構(gòu)樓房二層，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)平房，房頂為樓板結(jié)構(gòu)。

二、承建范圍：

(備注：自北向南依次為1#樓、2#平房、3#平房、4#樓、5#樓、6#平房、7#平房、8#樓、9#樓)的施工圖紙泥工有關的內(nèi)容，從基礎開始至房頂裝修為止(即基礎、砌磚、上下圈梁、墻內(nèi)外抹灰、房頂、地面等工程內(nèi)容)。面積為㎡。

三、承建方式：

包清工、分期付款。

四、承建價款：元人民幣(平房90元/㎡，樓房140元/㎡。含基礎、砌磚、上下圈梁、墻內(nèi)外抹灰、房頂、地面等工程內(nèi)容)。基礎深度超過1.5米以外部分由甲方負責。

五、質(zhì)量要求：

1、乙方必須按照施工圖紙和甲乙雙方協(xié)商要求施工，按照國家質(zhì)量驗收規(guī)范進行自驗，自驗合格后，報甲方驗收。

2、乙方施工的工程質(zhì)量必須達到合格標準，若質(zhì)量達不到要求必須無條件返工符合要求為止，返工費用由乙方自負。

3、乙方除按照國家規(guī)范標準執(zhí)行外，還必須遵守甲方現(xiàn)場管理人員合理的質(zhì)量技術要求。

4、甲方負責原材料準備，乙方提供人工、施工工具和附屬設備。工程建成后，若出現(xiàn)材料質(zhì)量問題，有甲方負責，若出現(xiàn)施工質(zhì)量問題，則有乙方負責。

六、工程款支付：

工程款分三期支付制，支付方式為現(xiàn)金。第一期為底梁完工日支付元，第二期為一層樓板完工日支付元，第三期為工程竣工交接甲方后十五日內(nèi)全部付清余款。

七、安全生產(chǎn)管理;

1、乙方在施工期間必須達到甲方所規(guī)定的安全生產(chǎn)標化管理要求，聽從甲方現(xiàn)場管理。

2、乙方必須保證自己承包的區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，做到衛(wèi)生整潔。

3、乙方要認真遵守有關安全生產(chǎn)、文明施工條例法規(guī)法令，做好治安、保衛(wèi)、消防、安全和文明施工工作，違反上述規(guī)定而發(fā)生事故或人員傷亡等損失由乙方全權負責。

4、乙方必須做好本班組的安全教育和安全防范工作，協(xié)助甲方做好治安工作，嚴禁把小孩等閑雜人員帶入施工現(xiàn)場。

八、工期要求：

按照甲方合理的施工進度計劃要求進行，每施工層必須在規(guī)定時間內(nèi)完成。乙方必須密切配合其它施工隊及時合理組織技工進行操作，不得無故延誤工期。按照甲方的施工計劃，每一#工程期限為四十工作日，工期每延遲一日則扣罰10元/㎡。在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協(xié)商確定順延期限：

1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者;

3、因甲方不能按期供圖、供料或其所供材料不合規(guī)格要求，被迫停工或不能順利施工者。

九、其他有關事項：

1、乙方使用的各類機械及防護設施，應驗收、確認符合安全標準后，方可使用。

2、乙方應雇請有經(jīng)驗的技術人員及熟練工人上崗。自覺接受甲方及主管部門的檢查，嚴格按文明施工，安全標準化現(xiàn)場管理，施工驗收規(guī)范和技術質(zhì)量要求組織施工。若乙方在施工中質(zhì)量和進度實在難以達甲方要求，甲方有權終止本協(xié)議。

3、甲方有權要求乙方調(diào)離不守紀律、不稱職、雇用不恰當人員。

4、乙方不得將工程再分包給他人，一經(jīng)甲方發(fā)現(xiàn)，將有權終止合同;若乙方在整個工程完成前，無理停工或未能嚴格執(zhí)行協(xié)議，或嚴重違反甲方的規(guī)章制度，則甲方有權解除本協(xié)議，乙方須補償甲方因終止雇用乙方所造成的損失。工程余款待工程全部完成驗收后按70%結(jié)算。

5、乙方模板、施工工具等應按工地要求堆放整齊，自行安排專人看管。工程竣工后及時清理完施工現(xiàn)場。一星期后仍無法全部清理，甲方有權派人員清理，并按發(fā)生費用的3倍從乙方承包費中扣除。

6、乙方必須按項目要求協(xié)調(diào)意見，與其它工種密切配合，不得扯皮或自行其是，以免造成工期損失，如在工作中出現(xiàn)矛盾，應先行協(xié)商，協(xié)商不成，報甲方協(xié)商，如不報甲方，后果由乙方負責。

十、開工時間：20_年月日;竣工交付時間：20_年月日。

十一、以上合同條款自簽字時起生效，雙方必須遵守，本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程相關合同篇8

發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及相關規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商達成一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條：工程范圍

窒內(nèi)套裝門、防火門、防盜門安裝。

第二條：承包方式

包工包料

第三條：材料的質(zhì)量標準

室內(nèi)套裝門、防火門、防盜門按圖紙設計質(zhì)量標準制作安裝，室內(nèi)門顏色、花型由甲方確定，乙方提供色卡及門樣花型，乙方提供門廠家的質(zhì)檢報告及合格證。

第四條：結(jié)算依據(jù)

室內(nèi)門、衛(wèi)生間門：420元/㎡，防盜門580元/㎡，防火門(乙級)630元/㎡。以上價格包含五金安裝。

第五條：付款方式

合同簽訂后付預付金50%，安裝完結(jié)后付45%，驗收合格后付5%。

第六條：責任與權利

甲、乙雙方要盡職盡責，緊密配合確保工程順利施工，制作按甲方認可樣式為依據(jù)，認可后不可隨意更改，以此產(chǎn)生的后果及費用由甲方負責。乙方嚴格按照國家塑鋼的標準施工，保證質(zhì)量，在施工中的一切質(zhì)量問題及不安全責任事故由乙方負責。

第七條：本合同一式二份，甲、乙雙方各一份，此合同自簽字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日