承包經營合同模板范本
在簽訂合同時,應當遵循法律法規和誠信原則,確保合同的合法性和有效性。寫承包經營合同模板范本有什么要注意的呢?這里給大家帶來承包經營合同模板范本,希望對大家有所幫助。
承包經營合同模板范本篇1
企業招標承包經營合同范本
發包方:____________
承包方:____________
為深化企業改革,提高勞動生產率,依據《全民所有制工業企業承包經營職責制暫行條例》,經____人民政府批準,將____廠實行招標承包經營。由____管理局、____財政局、____稅務局、____勞動局和中國工商銀行____分行組成的____工業發包委員會作為發包方(以下簡稱:發包方)。發包方透過規定的招標程序最終確定以____為代表的(個人、合伙人、企、事業單位法人)投標者中標,作為本合同規定承包期限內____廠的承包方(以下簡稱:承包方)。雙方協商一致,簽訂本合同。
第一章總則
第一條招標承包經營是在堅持企業的社會主義全民所有制的基礎上,按照所有權與經營權分離的原則,透過公開招標,選拔經營者,并以承包合同形式確定發包方、承包方、企業職工三者責、權、利關系,使企業真正成為自主經營、自負盈虧的社會主義商品生產者。
第二條承包經營期間,本廠務必堅持社會主義方向,貫徹執行黨和國家的方針、政策、法規、法令。
第三條承包經營期間,本廠獨立核算,照章納稅,自主經營,自負盈虧。所有制、原有行政隸屬關系及財政、稅收渠道不變。
第四條承包經營期間,本廠務必堅持生產____產品經營方向,在此基礎上能夠實行多種經營。
第二章承包的期限、形式和主要指標
第五條本廠本次實行招標承包經營的期限為____年,即從____年____月____日起至____年____月____日止。
第六條本廠本次招標承包經營的形式為:保上繳利潤,保技術改造投資,職工工資總額與上繳利潤掛鉤的承包經營職責制。
第七條本廠本次招標承包經營的主要經濟技術指標為上繳利潤、技術改造投資、貸款歸還、企業上等級目標。具體如下:
1、以“包死基數、逐年遞增、不足自補、超交分成”為原則,承包經營期間上繳利潤總額為____萬元,其中____年為____萬元,____年為____萬元,____年為____萬元,____年為____萬元。
2、承包經營期間,保技術改造項目完成,技術改造投資總額為____萬元。其中____年為____萬元,____年為____萬元,____年為____萬元,____年為____萬元,……。
3、承包經營期間,歸還銀行貸款總額為____萬元。其中____年為____萬元,____年為____萬元,____年為____萬元,____年為____萬元。
4、本廠企業上等級目標為____年底以前到達國家(市)級企業標準。
第三章承包方的權利與義務
第一節承包方的權利
第八條承包經營期間,承包個人或合伙承包的第一承包人(以下簡稱:第一承包人)為該廠法人代表,擔任廠長,享受廠長負責制和本合同賦予廠長的全部權利,并承擔其全部義務,如企、事業法人承包則由其指派的承包代理人(僅限一人)作為本廠的法人代表,行使廠長的職權,并代表承包方履行本合同。
第九條承包方在承包期間,對本廠的經營管理有如下權利:
1、有權按國家規定自主聘任副廠長及副廠級行政干部,組成本廠的領導機構,并報主管局備案,承包期滿或合同解除后,該領導機構即告解體。
2、有權決定本廠的機構設置、人事任免和專業技術人員的聘任。
3、有權依照有關規定獎懲、招用職工和辭退違紀職工。
4、有權改革本廠內部分配制度,在上級核定的工資總額范圍內有權自選工資形式,自定工資標準。
5、有權根據實際需要購置新設備。
6、在不違反本合同第四條的前提下,有權開發新產品。
第十條承包方有權依據本合同規定,取得其應得的合法收入。
第二節承包方的義務
第十一條承包方在承包期間應盡義務如下:
1、對本廠的物質禮貌建設和精神禮貌建設負有全面職責。
2、務必依照國家有關規定,按期如數繳納應繳納的各種稅、費和統籌基金。
3、務必按期完成本合同規定的各項經濟技術指標和各項附加指標。
4、在承包期間,應保證本廠廠房設備的完好,并按國家規定,分類按比例提取固定資產折舊基金和大修理基金,做到專款專用。
5、應完成國家給本廠下達的各項指令性計劃。
6、應負責繼續履行本廠與其它單位已簽訂的一切有效經濟合同,并應承擔本廠與其它單位一切原有合法債權、債務。
7、自覺理解本廠黨組織和本廠職工的監督,尊重和保護本廠職工的民主權利,定期向本廠職代會報告工作,聽取職工的意見和推薦。
8、維護本廠職工的合法權益,改善職工的勞動條件,在不斷提高經濟效益的前提下,逐步提高本廠職工收入,不斷改善職工福利待遇。
第十二條承包方須以必須的自有資金做抵押(或擔保)。承包方的抵押金(或擔保金)額為____元。
第十三條承包方務必全面履行本合同中應由承包方履行的全部條款。
第四章發包方的權利與義務
第十四條發包方的權利如下:
1、有權維護國家利益和本廠利益不受損害。
2、有權監督本廠的產品經營方向。
3、對本廠有財務監督權、審計權和產品質量檢查權。
4、有權按國家法律、法規和本合同規定維護本廠職工的合法權益。
第十五條發包方的義務如下:
1、不得違反本合同規定,干涉承包方的經營自主權。
2、不得平調本廠資產。
3、務必按本合同規定保障承包方的合法權益。
4、務必全面履行本合同中應由發包方履行的全部條款。
第五章承包方的收入
第十六條承包經營者(系指承包個人、合伙承包的第一承包人、企、事業法人承包所指派的承包代理人,下同),在承包期間享受經營者收入,原有工資級別存入檔案。本次承包結束后,承包經營者如不繼續承包,按國家有關工資政策重新核定其工資級別。承包經營者在承包期間享受本廠職工的福利待遇,國家規定的各種補貼照發。
第十七條承包經營者在承包期間的收入按與本合同規定的各項經濟技術指標和各項附加指標掛鉤考核的原則確定。(附加指標系指:銷售收入、產品質量、安全生產、勞動生產率、資金利稅率。此項指標按____主管局每年下達的計劃執行)具體規定如下:
1、承包經營者如完成本合同規定的各項年度經濟技術指標和附加指標,其收入以本廠職工當年人均收入為基數,所得是基數的兩倍,上繳利潤每超當年指標1%,再累加相當基數____%的收入,直至基數的四倍。
2、發包方如認為承包經營者作出特殊貢獻時,可另給予特殊獎勵。
3、承包經營者因病、事假實際工作不足九個月,只發給預支生活費。
4、職工人均年收入的計算范圍按______號文件規定執行。
第十八條企、事業單位承包,如超額完成本合同規定的各項年度經濟技術指標和各項附加指標,其單位承包收入為超承包指標上繳利潤財政返還地方部分的50%,另外50%歸還本廠作為生產發展基礎。
第十九條承方包的收入每年底結算一次,年底結算之前,承包經營者只能按每月____元的標準預支生活費(不含國家規定的補貼)。年底結算以后,承包經營者的個人收入和企、事業法人收入,由發包方一次發給。
第六章合同的變更、解除或終止
第二十條本合同生效后即具有法律約束力,發包、承包雙方均不得隨意變更或解除。本合同需要變更或解除時,須經雙方協商一致達成新的書面協議,在新的書面協議未達成之前,本合同依然有效。
第二十一條本合同履行期間,如國家有關政策與本合同簽訂時相比發包、承包任何一方利益受到重大影響,受影響的一方能夠提出變更或解除本合同。
第二十二條承包方如經營管理不善或經營決策嚴重失誤,給本廠造成重大損失或連續兩年度未完成本合同規定的年度上繳利潤指標,發包方有權解除合同,不負違約職責,并保留向承包方要求賠償損失的權利。
第二十三條發包方如違反本合同規定,干擾承包方的經營管理活動,使承包方無法繼續經營下去,或使承包方的合法收入得不到保障,承包方有權解除本合同并要求發包方承擔違約職責。
第二十四條由于不可抗力的原因使本合同無法完全履行或無法履行時,須發包、承包雙方協商一致,能夠變更或解除本合同。
第二十五條本合同規定的承包期滿,發包承包雙方的權利、義務履行完畢后,本合同自行終止。
第二十六條本合同期滿三十日以前,承包方應理解發包方派出的審計機構對其承包狀況進行審核,確定無誤后,雙方代表在審計意見書上簽字后,承包方方可離職。
第七章違約職責
第二十七條發包、承包雙方應全面實際履行本合同,不履行或不完全履行的應負違約職責。
第二十八條承包方如未按期完成本合同規定的各項經濟技術指標和各項年度附加指標,應承擔違約職責和相應的經濟處罰,具體規定如下:
1、承包方如未完成本合同規定的年度上繳利潤指標,按每降低1%扣減承包經營者個人預支生活費額的7%,直至扣減其檔案工資額的50%。
2、承包方如未成本合同規定的其它年度經濟技術指標和各項附加指標,則由發包方酌情相應扣減承包經營者個人當年收入總額,但最多不超過其當年收入總額的____%。
3、承包經營者在本合同解除或終止時如未完成上繳利潤指標,除分別按本條一至三款扣減收入以外,還須以本人(含保人)抵押金抵補,直至抵清或全部抵盡為止。
4、企、事業法人承包,如未完成年度上繳利潤指標,須用本單位自有資金補足。
5、企、事業法人承包,如完成年度上繳利潤指標,但未完成其各項年度經濟技術指標和附加指標,則由發包方酌情相應扣減承包單位超上繳利潤分成收入,但最多不超過該收入的____%。
6、本條第一至五款所指扣減數額和抵補數額,即為承包方違反本條所應繳納的違約金額數。此項違約金由承包方負責在違約的年度的次年三月底以前交付發包方,承包方對此項違約金如有滯納行為,則須從滯納之日起至補齊之日止,以天為單位按滯納數額的萬分之三向發包方支付滯納金,此項滯納金由承包方自理。
第二十九條發包方如違反本合同第二十一條的規定,應承擔違約職責,賠償違約給承包方造成的直接經濟損失,并須向承包方支付其所造成的直接經濟損失的百分之三的違約金。發包方的賠償金和違約金應在違約年度的次年一月底以前交付承包方。發包方如有滯納行為,則須從滯納之日起至補齊之日止,以天為單位按滯納數額的百分之三向承包方支付滯納金,此項滯納金由發包方自理。
第三十條凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,發包、承包雙方應友好協商解決。協商不成,應提交華南國際經濟貿易仲裁委員會,按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁,仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
第八章附則
第三十一條合伙承包的原定第一承包人(或企、事業法人承包的原指派承包經營者)如發生意外事故,無法繼續履行本合同,則由承包合伙人(或企、事業法人)另行推選(或指派)第一承包人(或承包經營者),經發包方認定,繼續履行本合同。
第三十二條本合同期滿后,如本廠仍實行招標承包經營,且承包方履行本合同狀況良好,承包方在同等條件下有優先再承包的權利。
第三十三條發包方的《招標書》、承包方的《投標書》、《答辯材料》(合伙人承包者《承包合伙人協議書》),均為本合同附件,上述文件材料如與本合同正文有矛盾之處,以本合同正文為準。
第三十四條本合同由發包方代表、承包方代表簽字,并經____公證處公證后生效。
第三十五條本合同正本____份,發包方、承包方和____公證處各執一份。
本合同副本若干份,報企業承包指導委員會、發包方成員單位備案。本合同副本與正本具有同等法律效力。
發包方________代表________(簽字蓋章)
承包方________代表________(簽字簽章)
簽約日期:____年____月____日
簽約地點:________
承包經營合同模板范本篇2
甲方(發包方):
乙方(承包方):
鑒于:
1、甲方合法擁有__(以下簡稱目標KTV)的房產及設施、裝修等全部資產的所有權;
2、乙方自愿對目標KTV進行承包經營,甲方同意接受乙方的承包經營請求。
甲、乙雙方經友好協商,根據《合同法》及有關法律法規的規定,就乙方承包經營甲方__KTV事宜,達成如下條款,雙方共同遵照執行:
第一條承包方式
1、乙方現狀接管,自負盈虧。乙方在承包經營期間,應當根據經營需求自行辦理相關證照,費用自理。
2、乙方享有目標KTV獨立自主經營權,承包經營期間產生的所有收益均由乙方享有。
第二條KTV座落、面積、裝修及設施
1、甲方提供給乙方承包經營的__KTV位于陜西省西安市臨潼區路號層,平方米。
2、目標KTV現有裝修、承包區域平面圖及設施、用具詳見交接清單(合同附件)。
第三條承包期限
乙方承包經營期限為:X年,自x年x月x日至x年x月x日止。
第四條款項、金額及支付方式
1、押金:乙方向甲方繳納承包經營押金人民幣元,于本合同簽定之日繳納,承包結束后雙方交接結清楚(物業、設備、用具、證照及有關費用等)后天內退還。
2、承包費:乙方第一年承包金為稅后人民幣萬元(大寫:柒拾萬元整),每三年按5%遞增。總承包金為稅后人民幣萬元(大寫:),乙方于本合同簽訂之日繳納第一年度承包金稅后人民幣70萬元(大寫:柒拾萬元整),以后每年需提前一個月,按約定足額向甲方一次性繳納次年承包金。
3、其他費用:乙方承包經營期間辦理證照的費用、水電費、稅費、垃圾費、排污費等所有經營所需要交納的費用,均由乙方負擔,乙方須按時向有關部門或單位繳納。
第五條目標KTV房屋、設施的交接、維護與使用
1、本合同生效后,甲乙雙方指定代表按約定辦理目標KTV交接手續,甲方將乙方不用設備、設施清理出經營現場,自雙方交接之日起乙方獨立辦照,享有獨立自主經營權。
2、承包經營期間,乙方負責對目標場地內設備、設施的基本維護、保養、維修,確保合同期結束時所有資產完好和不流失,費用自理。乙方對目標KTV的必要裝修和改造不得改變和影響房屋主體架構,不得影響甲方正常經營。
3、乙方在承包經營期間,在其門臉范圍內享有廣告宣傳權。
4、乙方必須合法經營,主動接受政府有關部門的管理、檢查、監督,若因管理不善或者發生打架斗毆等事件,其處罰后果及一切善后事宜均由乙方自行負責,與甲方無關。
5、乙方須認真做好社會治安、消防安全防范、用工管理等方面的工作,確保經營場所財產安全,獨立承擔所聘用人員的工資及福利等費用和承擔管理責任。
6、承包經營期間甲、乙若轉包他人,必須經雙方同意,并清結全部費用。
第六條違約責任
1、在合同有效期內,若無不可抗拒因素發生,甲、乙雙方中的任何一方都不得擅自終止合同,單方終止合同者視為違約,違約方應向守約方支付違約金_______元,給守約方造成相應損失的,還應當承擔賠償責任。
2、乙方遲延交付押金及承包費的,應按所拖欠金額每日的20%向甲方支付違約金,超過15日未支付的,甲方有權終止合同,所收取押金抵作違約金,給甲方造成經濟損失的,還應當賠償相應損失。
第七條合同的變更或解除
1、甲乙雙方無正當理由均不得隨意要求變更或解除合同。
2、在承包經營期間,本合同可根據甲、乙雙方意見進行書面修改或補充,由此形成的補充合同,與本合同具有相同法律效力。
3、因乙方違反合同規定或其它原因損害了甲方的利益,或因甲方違反合同規定,嚴重干擾乙方經營自主權,致使乙方無法自主經營,合法收入得不到保證,甲乙任何一方均可要求解除合同。
4、如乙方發生意外而無力執行合同時,甲方有權要求終止合同。
5、本合同的變更或解除應由甲乙雙方協商達成書面協議。甲方或乙方如要提前終止本合同,應提前壹個月以正式書面形式并電話通知對方,雙方通過友好協商,在結清所有費用日內,乙方向甲方辦理目標KTV移交,其經營過程中所辦理的所有證照及添附裝修、設施、設備等均無償移交甲方所有。
第八條爭議的解決
1、本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。
2、如果雙方通過友好協商不能解決爭議,則可通過提起訴訟,交有管轄權的人民法院裁決。
第九條生效條件
本合同自各方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。
第十條其他
本合同—式三份,具有相同法律效力。各方當事人各執一份,其他用于履行相關法律手續。
甲方:_________乙方:_________
____年________月________日
承包經營合同模板范本篇3
甲方:
乙方:姓名:性別:身份證號:
住址:聯系電話:
為了明晰產權關系,明確經營中的雙方責任,本著“平等、互利、自愿、誠實守信”的原則,根據《道路交通安全法》、《道路運輸條例》以及國家對出租車的有關規定,經雙方充分協商,特訂立以下合同條款,以資共同遵守:
一、合作經營車輛情況
車型:牌照號碼:粵S/核定座位:
營運證號碼:購置證號碼:
發動機號碼:車架號碼:
二、合作經營的基本原則
1、甲方擁有合作經營車輛的客運經營權,乙方擁有所購合作車輛的所出資金的所有權。(乙方所購車輛價款為元,購置附加費元,合計元)
2、乙方依法經營合作車輛,自負盈虧,自擔風險。
三、合作經營期限
合作期限從x年11月1日至x年11月1日。
四、合作經營的一般規定
1、合作經營期間,乙方應依法經營,照章納稅。
2、乙方經營期間實行自負盈虧,自擔風險的原則,獨立承擔經營中所產生的一切法律責任。
3、合作期間,雙方必須遵守國家法律、法規、以及交通管理部門的有關文件。
4、合作期間,若上級有關部門出臺新的政策、規定,雙方必須無條件執行。
5、乙方應每月向甲方交納管理費1000元、安全基金100元,合計900元(大寫玖佰元)。
6、乙方應向甲方交納合作經營車輛安全生產責任保證金1萬元。
7、乙方應妥善保管好各種營運證件及車輛的有關證件,若損壞或丟失,甲方可協助補辦,其有關責任和費用由乙方自行承擔。
7、合作經營車輛發生安全事故,由乙方先行墊付有關費用。甲方派員協助處理。若甲方對此支付了有關費用,有權向乙方追償。
8、合作期間,若乙方確需更換新車的,應向甲方申請,取得同意后方可辦理有關手續,但必須按照本合同約定執行。重新購車后應及時變更本合同合作車輛基本情況內容。
9、合作期滿,甲乙雙方的權利義務即行終止,乙方必須將合作車輛的所有證件及標志燈交回甲方,并辦理相關手續。若乙方仍希從事出租汽車經營的,按照當時的規定辦理。
五、合作經營車輛的轉讓
1、乙方不得轉讓合作經營車輛,若遇特殊情況確需轉讓合作車輛的,應向甲方支付違約金5000元,方可在甲方辦理相關轉讓手續。
2、乙方轉讓合作車輛應實行車輛剩余價值折算轉讓的原則,其具體方法為:車輛總價值減去折舊后的剩余價值為車輛轉讓的實際價值(其折舊率表附后),乙方不得違反該轉讓原則。
六、甲方的權利義務
1、甲方有權對乙方和駕駛員的資質進行審查,有權組織乙方和駕駛員學習有關法律、法規、政策以及安全生產等知識和技能。
2、甲方有權對乙方車輛駕駛員進行技術考核、法律培訓,合格后方方可由乙方聘用駕駛車輛。乙方聘用的駕駛員應取得駕駛證和從業資格證并應當與甲方簽訂安全協議。
3、甲方有責任協助乙方審驗車輛各種證照和辦理有關經營手續,但費用由乙方自行承擔。
4、甲方有權按照車輛技術管理規定,督促乙方按時在甲方修理廠或甲方指定修理廠對車輛進行強制維護保養,其費用由乙方自行承擔。
5、甲方有權糾正、查處乙方危及運輸安全的行為。
6、甲方人員有權依照國家法律、法規和企業相關規定,行使對車輛的經營管理權,但有義務保護乙方合法經營。
7、甲方有義務協助處理交通安全事故,但由此產生的各項費用有乙方自行承擔。
8、乙方故意抵制甲方根據上級文件和行業管理部門制定的規定實施管理,或煽動鬧事、損害甲方企業形象的,甲方有權終止合同,并有權追究乙方的經濟賠償責任。
9、甲方有責任建立健全車輛技術檔案和駕駛員檔案,但乙方必須配合。
七、乙方的權利義務
1、乙方應嚴格按照出租汽車管理規定依法經營,不得超范圍經營和從事違法活動。
2、乙方應按時交納稅金、養路費、保險費以及國家和行業規定應交納的所有費用,不得拖欠。
3、乙方應按甲方要求在指定的具有良好信譽的保險公司投保,并應保全險種,保足保額(三者險不低于50萬元,乘坐險不低于20萬元)。
4、乙方應執行甲方實行的車輛安全責任保證金制度和安全統籌金制度。
5、乙方應自覺按時對車輛進行二級維護、大修,做好行車“三檢”,不開故障車,并應無條件的接受甲方的監管。
6、乙方應按時接受車輛的年檢審。
7、乙方必須服從甲方的管理,遵守甲方的安全管理制度、車輛管理制度、駕駛員管理制度,按時參加甲方的各種會議和安全業務培訓。
8、乙方應維護甲方聲譽,嚴格遵守國家法律、法規、政策和企業規章制度,依法經營,做到安全生產,文明優質服務,不得實施有損甲方聲譽的行為。
9、乙方有意見應與甲方協商解決,不得鬧事、罷運。
10、乙方有權對甲方有關人員違反本合同約定的行為要求糾正,造成損失的,有權索賠。
八、違約責任
1、乙方不得以任何理由拖欠各種稅費(包括稅金、養路費、保險費以及國家和行業規定應交納的所有費用),逾期不交責,甲方有權按日加收拖欠金額3%的的滯納金;對逾期超過一個月的,甲有權暫時中止合同,留滯車輛,待乙方交清所欠稅費后讓其恢復經營;對逾期超過三個月的,甲方有權終止經營合同,收回車輛及全部證照。對由此產生的一切經濟損失由乙方自行承擔。
2、乙方違反本合同約定,甲方有權根據情況要求乙方承擔承擔相應違約責任,賠償甲方由此所造成的經濟損失;對嚴重違約的,甲方有權采取停發證照、終止合同收回車輛等措施,對由此產生的損失由乙方自行承擔。
3、甲方違反本合同約定,乙方有權提出糾正意見,對造成損失的,有權要求乙方給予賠償。
九、其他條款
1、本合同未盡事宜,由雙方按照法律、法規以及甲方的管理制度等規定協議補充。
2、雙方因履行合同產生分歧,應首先協商解決,協商解決不成的,可通過甲方所在地人民法院訴訟解決。
3、本合同自雙方簽字(蓋章)生效。
4、本合同附件(出租汽車車輛折舊費率表)具有同等法律效力。
5、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):乙方(簽章):
法定代表人(簽章):
年月日
承包經營合同模板范本篇4
立合同雙方:發包方(甲方)
承包方(乙方)
根據《農村土地承包法》、《森林法》等有關法律法規和政策,甲方依法將_____________________集體所有的林地承包給乙方經營、管理、收益。為明確雙方的權利與義務,特簽定本合同。
一、承包地點及面積
二、承包期限
林地承包期限為500年。自20__年1月1日起至20__年12月31日止。
三、甲方的權利與義務
(一)權利
1、對乙方承包的山林的經營、管理、收益有監督權。
2、承包經營期內,享有林地所有權。
3、根據政府有關規定收取林地使用費。
(二)義務
1、貫徹落實國家保障和扶持林業穩定發展的方針、政策和措施,組織開展林區基礎設施建設。
2、協助政府兌現在林業開發方面給予乙方的優惠政策。
3、為乙方提供必要的產前、產中、產后服務,及時調處山林糾紛。
4、維護乙方的承包經營權、生產自主權、經營收益權。
5、負責制定林地使用費使用管理辦法。
四、乙方的權利和義務
(一)權利
1、享受林業生產經營決策權、產品處理權和受益權。享受政府、集體提供的生產保護措施,生產經營服務和公共福利。
2、有權按照有關規定享受各級政府的林業開發優惠政策。
3、有權拒絕不符合法律、法規規定額外的不合理負擔。
4、承包經營期內享有林地使用權、林木所有權和林木經營權,可以依法繼承和流轉。不愿繼續承包經營的,可交回甲方另行處置。
5、因國家、集體建設等需要,依法征用或占用乙方承包林地的,乙方有權獲得相應補償。
(二)義務
1、在承包經營期內,不得拋荒,不得掠奪性經營,未經批準不得改變林地用途。
2、依法流轉的應按照有關規定,完善流轉合同,辦理變更手續。
3、依法管理和保護森林資源,努力提高林地產出率,依法采伐林木,并按照林業部門的規劃要求,及時進行跡地更新。
4、因國家、集體建設需要,依法征用或占用承包經營林地的,乙方應當積極予以配合。
五、附則
1、本合同自簽訂之日起生效,不因甲方法定代表人和乙方戶主的變更影響合同效力。
2、合同在履行當中發生爭議糾紛,雙方應主動協商解決,協商無效的,雙方均可向上級合同仲裁委員會申請仲裁,仲裁不服的,可向人民法院提起訴訟。
3、本合同一式三份,甲、乙雙方各執一份,林業站一份。
4、在承包過程中的未盡事宜,由雙方共同商定,作出補充規定,并與本合同具有同等效力。
甲方:(簽章)乙方(戶主)代表:(簽章)
法定代表人
林業站:(公章)
簽訂日期:年月日
承包經營合同模板范本篇5
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:項目經理(以下簡稱乙方)
根據中華人民共和國《建筑法》、《招標投標法》的有關法律法規,經公開招標(議標),甲方獲得工程的總承包權,為了加強管理,全面落實和履行甲方與建設方簽定的《建設工程施工合同》經甲方研究決定派同志任項目經理并組建項目部,負責承擔該工程的施工管理任務,承擔《建設工程施工合同》中施工方應承擔的一切責任和義務。為明確雙方的責、權、利關系,特簽定本合同。
一、承包范圍及造價:《建筑工程施工合同》約定的工程內容及其增、減、附屬工程。合同造價約。
二、合同工期:日歷天。
三、質量標準:。
四、安全生產及文明施工現場標準:按《建設工程施工合同》及投標承諾執行。
五、承包形式:本工程項目實行風險責任承包,即:乙方對工程結構的質量安全終身負責,對《建設工程施工合同》中規定的條款及保修事項負責,對上繳公司的管理費負責,對該工程的經營管理虧損負責并承擔與本工程相關的一切法律責任。
六、管理費上繳:
(一)繳費方式:
經協商確定;乙方按以下第種方式上繳管理費。
1、按本工程《建設工程施工合同》總價上繳管理費,計人民幣¥大寫,實際上繳管理費總額為結算總價的%
2、乙方以包干的形式上繳管理費,本工程確定上繳管理費金額為人民幣¥大寫
3、其他方式:由甲方根據具體情況另行確定。
(二)繳費辦法:
1、按以上第“1”種方式上繳管理費時乙方每次以建設方撥付的工程款為基數,按所定費率上繳,但全部管理費必須在該工程竣工驗收前全部繳清。
2、按以上第按以上第“2種方式上繳管理費,在工程款首次撥付時一次性繳清。
3、以上第“3”式上繳管理費、甲、乙雙方根據具體情況另行商定、
七:稅收和“規費”的交納經雙方確定,該工程的各項稅、費均由乙方承擔。營業稅和個人所得稅由乙方自行向當地稅收部門全額交納。國家行政機關及有關各部門應收取的各項“規費”均由乙方負責自行如數交納。
八、財務管理
1、甲方財務科對工程款實行專款專用。乙方必須保證本項目的所有工程款撥付匯至甲方財務賬戶,然后才財務科有計劃進行支用,并嚴格執行公司的財務管理制度。
2、乙方不得憑白條從建設方領取工程款,或將公款轉入非甲方指定的銀行及賬戶,嚴禁將工程款挪用作他用,如有違反者,視為挪用公款。甲方有權單方中止合同,并撤銷乙方對本項目承包的權力。同時也可向司法機關申請追究乙方的法律、經濟責任,由此產生的一切經濟損失由乙方承擔。
九、甲方責任
1、負責與建設單位和有關部門協調,及時協助乙方辦理各類手續,維護乙方的合法權益。
2、向乙方提供技術咨詢和技術指導、督促乙方嚴格按照審定的施工方案組織施工,協助和指導乙方抓好工程質量、安全生產、文明施工、竣工驗收等方面的工作。
3、指導乙方按施工規范進行施工,協助乙方解決在施工中出現的技術和質量方面的問題、及時處理現場質量事故,參與分部、分項工程驗收和竣工驗收。督促指導乙方搜集整理本項目的各種資料,以備歸檔。
4、督促乙方按規程組織安全生產,審核乙方的安全措施、設備及設施,協助乙方對施工人員進行安全生產教育,每周不少于一次,督促乙方搞好安全生產和現場文明施工,協助處理現場安全隱患及安全事故。
5、協助乙方對生育,社會治安綜合治理,勞務管理工作等方面的教育,辦理有關證件(辦證費用由乙方承擔)。
6、甲方有權視其工程規模,難易程度及乙方管理班子人員組成、素質情況等,必要時可向乙方調派1至3名技術管理人員費用由乙方承擔。
十、乙方責任
1、嚴格執行甲方和建設方簽訂的《建設工程施工合同》中的一切條款,承擔《建設工程施工合同》中承包人的一切義務和責任。
2、按照設計文件,嚴格按施工規范組織施工,使該項目達到《建設工程施工合同》中規定的質量等級、合同工期,達不到質量等級和合同工期,承擔其《建設工程施工合同》和投標書中有關的罰責。
3、自覺遵守甲方各項規章制度,服從甲方各職能部門管理,自覺維護甲方的社會信譽。
4、做到“安全生產、文明施工”并層層落實該工程的安全、質量目標和措施,杜絕死亡事故和質量事故的發生,嚴禁違章作業、野蠻施工、盲目指揮,諾發生安全或質量事故,無條件的承擔法律責任和經濟損失。
5、項目部班子成員名單在開工前上報公司工程科,并負責項目班子的施工員、質檢員、材料員、安全員、資料員、預算員等“六大員”的培訓,辦證工作,必須做到持證上崗,對特種作業人員要憑“特種工種作業證”錄用,否則一切后果由乙方承擔。
6、施工過程中,積極籌措施工資金和組織合格材料進場施工,遵守《勞動法》、《合同法》,及時足額支付各工種人工工資和材料款,承擔因本工程發生的各種債務。甲方將對乙方支付工人工資的情況進行檢查,發現拖欠人工工資,造成不良影響的,甲方將從工程款中直接支付該部分人工工資。
7、根據建設部建質【20__】113號文件關于《建設工程質量責任主體和有關機關構不良記錄管理辦法》(試行)第六條規定,乙方在施工過程中發生該條所列1-8項行為的,除接受建設行政主管部門的處罰、限期整改外,同時接受甲方給予的每項次5000元處罰(該費用憑甲方職能部門或建設行政主管部門開具的不良記錄從工程款中直接扣除)
8、乙方未嚴格執行JGJ59-99安全生產文明施工標準,受到建設行政主管部門或公司工程部通報批評、開出整改及處罰通知單,乙方除限期整改、接受建設行政主管部門的處罰外,同時接受甲方給予的每次500元處罰(該費用從工程款中直接扣除)
9、嚴格執行《建設工程質量管理條件》第六章“建設工程質量保修”各條內容,并承擔其一切責任。工程完工后,因乙方造成的質量問題,且影響用戶正常使用的,必須在接到通知后24小時內派人員維修,并承擔維修費用,因其它原因造成的質量問題,必須配合有關部門調查處理,并按其責任劃分承擔相應責任。
十一、違約責任
1、甲方挪用乙方承擔施工項目的工程款,將按挪用款額的日萬分之五計算罰金賠償乙方。
2、乙方不按合同財務管理條款實施,私設賬戶和挪用工程款,視為挪用公款,甲方按日萬分之五給予乙方經濟處罰情節嚴重者將提請法院追究其法律責任。
3、乙方諾違反合同第“十一”條之約定,使甲方社會信譽和經濟上受到損害或不按規定上交甲方管理費,甲方可視其情節輕重分別做出如下處理決定:
(1)中止本合同,停止一切服務,不參與該工程竣工驗收,所有資料不予簽字蓋章。
(2)不按規定交納稅收及“規費”由乙方承擔其全部法律責任。
十二、獎勵:如乙方工程質量被評為省、部優工程,甲方按每平方米一元和五元的檔次獎給乙方;如獲省、部級安全生產文明施工管理現場獎的,甲方按每平方米0.5元和2元的檔次獎給乙方。
十三、其他約定:
1、遵照市勞動和社會保障局和荊門市規劃建設局聯合下發的“勞社【20__】18好文件要求”在辦理施工許可證時或簽訂《建設工程施工合同》前按文件規定提留相應比例的信譽保證金,以保障勞動者的利益。工資一定要當月足額直接發給勞動者,由勞動者本人簽字,并將工資表每月3日前報公司財務壹份備案。乙方如拒絕執行本條款,甲方可取消其承包該工程的資格,報請主管部門更換該項目的項目經理。
2、因特殊原因,如施工期間全額墊資或業主方只給該工程部分材料不支付工程款的項目,乙方確定無力按合同約定足額交付管理費及其它費用的,乙方必須在工程完工或辦理工程決算前到公司財務部辦理欠款手續,否則甲方將停止一切服務,由此造成的損失由乙方承擔。
3、工程竣工后,乙方應及時與工人辦理工資結算手續,并按公司規定將參與該工程施工的所有民工本人簽字認可的工資結算表報甲方辦公室一份。若有未付清的民工工資,在竣工后的每一次撥付工程款時,甲方將留足該部分款項后,方能將剩余款項撥給乙方使用。
4、在施工過程中,若發生工傷事故,竣工時仍未處理完畢或者因工致殘,傷殘等級尚未簽定或雖已簽定,但乙方未按勞動仲裁部門或法院判定的全部補償費支付給傷者,甲方將在乙方負責施工的各工程項目的工程款中,按傷殘最高賠付額1.5倍留足該部分款項后,方能將剩余款項撥付給乙方使用。
5、若發生因乙方拖欠民工工資和對傷亡民工的善后工作處理不當,導致有關部門對甲方進行經濟處罰的一切費用均由乙方承擔。
6、乙方對外簽訂的任何合同或賒欠的人工、材料款,未經甲方簽字同意,甲方均不承擔民事連帶責任。
7、附《施工合同》壹份于乙方
十四、本合同一式三份,甲方二份,乙方乙方,雙方簽字生效,全部條款履行完畢后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承包經營合同模板范本篇6
轉讓方(以下簡稱甲方):
受讓方(以下簡稱乙方):
甲乙雙方依據《中華人民共和國農村土地承包法》和《四川省〈中華人民共和國農村土地承包法〉實施辦法》等有關法律、法規和國家有關政策的規定,本著平等、自愿、有償的原則,就土地承包經營權轉讓事宜協商一致,訂立本合同。
一、轉讓標的
甲方將其承包經營的____鄉(鎮)____村農業社畝土地(地塊名稱、等級、四至、土地用途附后)的承包經營權轉讓給乙方從事(主營項目)生產經營。
二、轉讓期限,轉讓的土地承包經營權年限為____年,即自____年____月
三、轉讓價格,轉讓的土地承包經營權的轉讓金為____元人民幣。甲方承包經營地塊時對該地塊實際投入獎金和人力改造的,可收取合理的補償金。本合同的補償金為____元(沒有補償金時可填寫為零元)。兩項合計總金額為____元人民幣大寫____。種方式和時間支付轉讓金和補償金。
1、現金方式(一次或分次)支付轉讓金和補償金(無補償金時可劃去),支付的時間為____。
2、實物方式(一次或分次)支付轉讓金和補償金(無補償金時可劃去),實物為
五、土地承包經營權的交付時間和方式,甲方應于____年____月____日前將轉讓承包經營權的土地交付乙方。交付方式為____或實地一次性全部交付。
六、承包經營權轉讓和使用的特別約定
1、轉讓土地承包經營權必須經發包方同意,并由甲方辦理有關手續,在合同生效后甲方終止與發包方的關系。
2、甲方交付的承包經營土地必須符合雙方約定的標準。
3、乙方必須與發包方確立新的承包關系,變更土地經營權證書,簽訂新的土地承包經營合同,方能獲得土地承包經營權。
4、乙方獲得土地承包經營權后,依法享有該土地的使用、收益、自主組織生產經營和產品處置權。
5、乙方必須按土地畝數承擔寫作業稅費和國家政策規定的其他義務。
6、乙方必須依法保護和合理利用土地,不得掠奪性經營,不得給土地造成永久性損害,并負責保護好承包土地上的林木、排灌設施等國家和集體財產。
7、乙方不得改變土地的寫作業用途,屬基本農田的不得用于非農建設。
8、其他約定:________。
七、違約責任
1、甲乙雙方在合同生效后應本著誠信的原則嚴格履行合同義務。如一方當事人違約,應向守約一方支付違約金。違約金的數額為元人民幣。
2、如果違約金尚不足以彌補守約方經濟損失時,違約方應在違約金之外增加支付賠償金。賠償金的數額依具體損失情況由甲乙雙方協商或土地承包仲裁機構裁決,也可由人民法院判決。
八、爭議條款,因本合同的訂立、效力、履行、變更及解除等發生爭議時,甲乙雙方應協商解決,協商不成的按下列第種方式解決:
1、提請村民委員會、鄉(鎮)人民政府、農村土地承包管理機關放調解;
2、提請仲裁委員會仲裁;
3、向有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、生效條件,甲乙雙方約定,本合同須經雙方簽字、發包方同意并經____鄉(鎮)農村土地承包經營權流轉服務中心備案(或鑒證)后生效。
十、其他條款,本合同未盡事宜,可經雙方協商一致簽字補充協議。補充協議與本合同具有同等效力。本合同一式四份,由甲乙雙方、發包方和鑒證、備案單位各執一份。
甲方代表人(簽章):乙方代表人(簽章)
身份證號:身份證號:
住址:住址:
簽字日期:____年____月____日簽字日期:____年____月____日
發包方:(簽章)法定代表人
身份證號:
鑒證單位(簽章):
鑒證日期:____年____月____日
承包經營合同模板范本篇7
甲方(發包方):身份證號碼:乙方(承包方):
經甲乙雙方友好協商,就乙方承包經營甲方餐廳事宜,當成如下協議雙方共同遵守執行:
一、合同標的物位置
雙流縣西航港經意開發區騰飛2路鄰里中心1期2號樓
二、合同標的物
1、甲方提供給乙方承包經營的餐廳大家樂超市蜀味基,面積共210M2;
2、餐廳附有經營所需設施、設備、用具(見清單)
三、合同承包經營期限
自20__年9月20__年9月
四、價金及支付方式
1、押金:乙方向甲方繳納押金人民幣10000元(壹萬元整),合同終止雙方交接清單有關設備用具后退還押金;
2、承包費:乙方承包經營期間內,應每月向甲方支付承包費人民幣7500元(柒仟伍佰元整),支付時間為每月日前支付當月租金;
3、其他費用:乙方承包經營間的水電費等所有經營所需要繳納費用,由乙方按照規定繳納。
五、甲方的權利、義務
1、甲方按照約定提供餐廳給乙方經營,保證乙方享有獨立的自主經營權;
2、為乙方提供現有的經營場所及餐飲設施、設備、用具等(另附清單)
六、乙方的權利、義務
1、必須經營合法,自合同生效后善后事宜由乙方自理;
2、負責經營過程中餐廳所有設備、設施的維護、保養和維修,并保證合同終止時餐廳所有資產完好和不流失;
3、乙方有權自行增添設備、設施;
4、財產的認為破壞或被盜,按原價賠償給甲方;
5、認真做好食品衛生安全、社會治安、消防安全、用工等方面的工作,確保人身財產安全,與甲方無關;
6、承包期內因乙方原因所產生的后果乙方自行承擔;
7、按合同規定如期繳納相關費用;
8、未經甲方同意,乙方不得擅自對房屋、設施做任何改動;
9、未經甲方同意,乙方不得擅自轉包或者變相轉包給第三人經營。
七、違約責任
1、在合同有效期內,甲方除不可抗拒因素外不得終止合同,終止合同視為違約,則應向乙方支付違約金人民幣元。
2、乙方不得中途無故終止合同,終止合同視為違約,甲方不予退還押金。
八、合同終止
1、甲方或者乙方如果要終止合同,應提前三十日書面并電話通知對方,雙方應在結清所有費用及承擔相應責任后終止合同;
九、本合同一式三份,具有相同的法律效力。雙方各執一份,一份用于履行相關的法律手續。本合同自甲乙雙方簽字生效。
甲方(公章):__乙方(公章):__
法定代表人(簽字):__法定代表人(簽字):__